Verfügbarkeit: Nachträge am Bau

Nachträge am Bau: Nachtragsvergütung, Entschädigung und Schadensersatz bei Bauverträgen nach BGB und VOB/B

Gespeichert in:

Bibliographische Detailangaben
Vorheriger Titel:	Althaus / Heindl Der öffentliche Bauauftrag
Weitere Verfasser:	Althaus, Stefan (HerausgeberIn)
Format:	Buch
Sprache:	German
Veröffentlicht:	München C.H.Beck [2020]
Schriftenreihe:	C. H. Beck Baurecht
Schlagworte:	Bauvertrag Nachtragsvereinbarung Deutschland
Online-Zugang:	Inhaltsverzeichnis
Beschreibung:	XXXI, 459 Seiten
ISBN:	3406725953 9783406725951

Internformat

MARC


LEADER	00000nam a2200000 c 4500
001	BV046351047
003	DE-604
005	20210330
007	t
008	200123s2020 gw \|\|\|\| 00\|\|\| ger d
015			\|a 18,N08 \|2 dnb
016	7		\|a 1152834355 \|2 DE-101
020			\|a 3406725953 \|c : (Ln : circa EUR 99.00 (DE)) \|9 3-406-72595-3
020			\|a 9783406725951 \|c : (Ln : circa EUR 99.00 (DE)) \|9 978-3-406-72595-1
024	3		\|a 9783406725951
035			\|a (OCoLC)1137031198
035			\|a (DE-599)DNB1152834355
040			\|a DE-604 \|b ger \|e rda
041	0		\|a ger
044			\|a gw \|c XA-DE-BY
049			\|a DE-19 \|a DE-12 \|a DE-M39 \|a DE-20 \|a DE-525 \|a DE-B768 \|a DE-898 \|a DE-1050 \|a DE-91 \|a DE-92
082	0		\|a 340 \|2 23
084			\|a PD 4766 \|0 (DE-625)135247:249 \|2 rvk
084			\|a PD 4768 \|0 (DE-625)135247:251 \|2 rvk
084			\|a PN 610 \|0 (DE-625)137599: \|2 rvk
084			\|a PN 752 \|0 (DE-625)137686: \|2 rvk
084			\|a PD 4766 \|0 (DE-625)135247:249 \|2 rvk
084			\|a BAU 140 \|2 stub
245	1	0	\|a Nachträge am Bau \|b Nachtragsvergütung, Entschädigung und Schadensersatz bei Bauverträgen nach BGB und VOB/B \|c herausgegeben von Dr. Stefan Althaus (Rechtsanwalt in München)
264		1	\|a München \|b C.H.Beck \|c [2020]
300			\|a XXXI, 459 Seiten
336			\|b txt \|2 rdacontent
337			\|b n \|2 rdamedia
338			\|b nc \|2 rdacarrier
490	0		\|a C. H. Beck Baurecht
650	0	7	\|a Bauvertrag \|0 (DE-588)4004977-2 \|2 gnd \|9 rswk-swf
650	0	7	\|a Nachtragsvereinbarung \|0 (DE-588)4219387-4 \|2 gnd \|9 rswk-swf
651		7	\|a Deutschland \|0 (DE-588)4011882-4 \|2 gnd \|9 rswk-swf
689	0	0	\|a Deutschland \|0 (DE-588)4011882-4 \|D g
689	0	1	\|a Bauvertrag \|0 (DE-588)4004977-2 \|D s
689	0	2	\|a Nachtragsvereinbarung \|0 (DE-588)4219387-4 \|D s
689	0		\|5 DE-604
700	1		\|a Althaus, Stefan \|0 (DE-588)1050235371 \|4 edt
710	2		\|a C.H. Beck'sche Verlagsbuchhandlung \|0 (DE-588)2006624-7 \|4 pbl
780	0	0	\|i Teilweise Fortsetzung von \|a Althaus / Heindl \|t Der öffentliche Bauauftrag \|b 2. Auflage \|d 2013
856	4	2	\|m DNB Datenaustausch \|q application/pdf \|u http://bvbr.bib-bvb.de:8991/F?func=service&doc_library=BVB01&local_base=BVB01&doc_number=031727535&sequence=000001&line_number=0001&func_code=DB_RECORDS&service_type=MEDIA \|3 Inhaltsverzeichnis
999			\|a oai:aleph.bib-bvb.de:BVB01-031727535

Datensatz im Suchindex

_version_	1804180857411338240
adam_text	INHALTSUEBERSICHT VORWORT .................................................................................................................... V INHALTSVERZEICHNIS .................................................................................................... IX AUTORENVERZEICHNIS .................................................................................................. XXI ABKUERZUNGSVERZEICHNIS .......................................................................................... XXIII LITERATURVERZEICHNIS ................................................................................................ XXIX TEIL 1 GRUNDLAGEN DER KALKULATION ...................................................................... 1 A. DIE KALKULATION DER VERTRAGSPREISE UND DIE EINZELNEN KOSTENARTEN NACH DEN GRUNDSAETZEN DER KALKULATIONSLEHRE .......................................... 1 B. GRUNDLAGEN DER ZUSCHLAGSKALKULATION ...................................................... 5 TEIL 2 AENDERUNG DER LEISTUNGSPFLICHT .................................................................. 15 A. DIE VEREINBARTE BAULEISTUNG ...................................................................... 18 B. AENDERUNGEN DER VERTRAGLICHEN BAULEISTUNG .............................................. 142 TEIL 3 VERGUETUNGSANPASSUNG .................................................................................. 185 A. ABGELTUNGSBEREICH DER VEREINBARTEN VERGUETUNG ...................................... 188 B. VERGUETUNGSANPASSUNG NACH GESETZLICHEM BAUVERTRAGSRECHT .................... 192 C. REGELUNGEN DER VOB/B ZUR VERGUETUNGSANPASSUNG ................................ 209 D. BERECHNUNG DER VERGUETUNGSANPASSUNG NACH TATSAECHLICH ERFORDERLICHEN KOSTEN ....................................................................................................... 244 E. VERGUETUNGSANPASSUNG DURCH VORKALKULATORISCHE PREISFORTSCHREIBUNG . . . 254 F. VERGUETUNGSANPASSUNG AUFGRUND GEAENDERTER BAUZEIT ................................ 299 G. NACHTRAGSVEREINBARUNGEN .......................................................................... 319 H. SONSTIGE VERGUETUNGSAEHNLICHE ANSPRUECHE .................................................. 324 I. ABSCHLAGSZAHLUNGEN FUER NACHTRAGSLEISTUNGEN .......................................... 329 TEIL 4 ZAHLUNGSANSPRUECHE BEI ANNAHMEVERZUG ................................................ 337 A. ANGEMESSENE ENTSCHAEDIGUNG NACH § 642 BGB .......................................... 338 B. ERSATZ FUER MEHRAUFWENDUNGEN BEI ANNAHMEVERZUG ................................ 361 TEIL 5 SCHADENSERSATZ ............................................................................................. 363 A. HAFTUNG DES AUFTRAGGEBERS WEGEN VERTRAGSWIDRIGER BEHINDERUNG ........ 364 B. HAFTUNG DES AUFTRAGGEBERS WEGEN FEHLERHAFTER AUSSCHREIBUNG .............. 397 TEIL 6 BERECHNUNGSBEISPIELE ................................................................................ 403 A. KALKULATION DER VERTRAGSPREIS UEBER ZUSCHLAGSKALKULATION ...................... 403 B. PREISANPASSUNG NACH TATSAECHLICH ERFORDERLICHEN KOSTEN ZUZUEGLICH AN GEMESSENER ZUSCHLAEGE ............................................................................... 413 C. BERECHNUNG DURCH VORKALKULATORISCHE PREISFORTSCHREIBUNG AUF BASIS DER URKALKULATION ..................................................................................... 420 SACHREGISTER ............................................................................................................. 437 VII INHALTSVERZEICHNIS VORWORT .................................................................................................................... V INHALTSUEBERSICHT ........................................................................................................ VII AUTORENVERZEICHNIS .................................................................................................. XXI ABKUERZUNGSVERZEICHNIS .......................................................................................... XXIII LITERATURVERZEICHNIS ................................................................................................ XXIX TEIL 1 GRUNDLAGEN DER KALKULATION ...................................................................... 1 A. DIE KALKULATION DER VERTRAGSPREISE UND DIE EINZELNEN KOSTENARTEN NACH DEN GRUNDSAETZEN DER KALKULATIONSLEHRE .......................................... 1 I. ALLGEMEINES ................................................................................... 1 II. ANGEBOTS- UND AUFTRAGSKALKULATION ............................................. 2 III. ARBEITS-, NACHTRAGS- UND NACHKALKULATIONEN ............................. 3 B. GRUNDLAGEN DER ZUSCHLAGSKALKULATION ...................................................... 5 I. ALLGEMEINES ................................................................................... 5 II. UNTERSCHEIDUNG DER EINZELNEN KOSTENARTEN ................................. 6 1. EINZELKOSTEN DER TEILLEISTUNGEN .................................................. 6 2. BAUSTELLENGEMEINKOSTEN .............................................................. 10 3. ALLGEMEINE GESCHAEFTSKOSTEN ...................................................... 12 4. WAGNIS UND GEWINN .................................................................... 13 TEIL 2 AENDERUNG DER LEISTUNGSPFLICHT .................................................................. 15 A. DIE VEREINBARTE BAULEISTUNG .................................................................... 18 I. DIE RECHTLICHE STRUKTUR DES BAUVERTRAGES ..................................... 18 1. INHALT DES BAUVERTRAGS ................................................................ 18 2. BEGRIFFLICHKEIT NACH VOB/B ...................................................... 19 3. WERKERFOLG ................................................................................. 19 A) GESCHULDETER ERFOLG ................................................................ 19 B) VEREINBARTE BESCHAFFENHEIT UND FUNKTIONSTAUGLICHKEIT ........ 20 4. VEREINBARTE AUSFUEHRUNGSART ........................................................ 20 A) ALLGEMEINES ............................................................................ 20 B) FESTLEGUNGEN ZUR BESCHAFFENHEIT ............................................ 23 C) VEREINBARTE ARBEITEN (TEILLEISTUNGEN) .................................... 23 D) FESTLEGUNGEN ZUR HERSTELLUNGSART .......................................... 25 E) VOM VERTRAG AUSGENOMMENE ARBEITEN .................................. 26 F) VERTRAGLICHE RANDBEDINGUNGEN ............................................ 27 G) ZEITLICHE FESTLEGUNGEN ZUR VEREINBARTEN LEISTUNG ................ 32 II. NEBENPFLICHTEN DES AUFTRAGNEHMERS BEI VERTRAEGEN NACH VOB/B . . 33 1. PRUEF- UND HINWEISPFLICHT NACH § 3 ABS. 3 S. 2 VOB/B .............. 33 2. VORLAGE VON UNTERLAGEN DURCH DEN AUFTRAGNEHMER .................. 34 3. GEWAEHRUNG VON ZUTRITT, EINSICHT UND AUSKUNFT ......................... 35 4. ERHALTUNGS- UND SCHUTZPFLICHTEN ................................................ 36 III. LEISTUNGSPFLICHTEN DES AUFTRAGNEHMERS BEI VERTRAEGEN UNTER EINBEZIEHUNG DER VOB/C ................................................................ 38 1. UEBERBLICK .................................................................................. 38 IX 2. ABSCHNITTE 0 * KEIN BESTANDTEIL DER VERTRAGSUNTERLAGEN .......... 39 3. ABSCHNITTE 1 BIS 5 ...................................................................... 40 A) ABSCHNITTE 1 * GELTUNGSBEREICH ............................................... 40 B) ABSCHNITTE 2 * STOFFE UND BAUTEILE ......................................... 40 C) ABSCHNITTE 3 - AUSFUEHRUNG ..................................................... 41 4. ABSCHNITTE 4 * NEBENLEISTUNGEN, BESONDERE LEISTUNGEN .......... 42 5. ABSCHNITTE 5 * ABRECHNUNG ........................................................ 46 IV. AUSLEGUNG DES VERTRAGS ................................................................. 47 1. DIE VERTRAGSBESTANDTEILE ............................................................ 47 A) LEISTUNGSBESCHREIBUNG UND VERTRAGSBEDINGUNGEN ................ 47 B) ERGAENZENDE ERKLAERUNGEN IM ANGEBOT DES AUFTRAGNEHMERS BEI OEFFENTLICHEN VERGABEN ...................................................... 48 C) ERKLAERUNGEN DER PARTEIEN NACH ANGEBOTSABGABE BEI OEFFENT LICHEN VERGABEN ...................................................................... 48 D) WIDERSPRUCHSREGELUNG IN § 1 ABS. 2 VOB/B .......................... 49 2. ALLGEMEINE AUSLEGUNGSGRUNDSAETZE ............................................ 49 A) WORTLAUT .................................................................................. 50 B) OBJEKTIVER EMPFAENGERHORIZONT .............................................. 50 C) UEBEREINSTIMMEND GEMEINTE BEDEUTUNG ................................ 51 D) UMSTAENDE DES VERTRAGSSCHLUSSES ............................................ 53 E) BEIDERSEITIGE INTERESSENLAGE .................................................... 56 F) VERKEHRSSITTE .......................................................................... 56 G) UNKLARHEITEN UND WIDERSPRUECHE ............................................ 57 H) VERSTAENDNIS DES VERTRAGES AUS TECHNISCHER SICHT .................... 62 3. BESONDERHEITEN BEI OEFFENTLICHEN BAUAUFTRAEGEN: AUSLEGUNG DER LEISTUNGSBESCHREIBUNG AM MASSSTAB DER VOB/A ........................ 63 A) BEDEUTUNG DER BESTIMMUNGEN DER VOB/A FUER DEN ZIVIL RECHTLICHEN BAUVERTRAG .......................................................... 63 B) EINDEUTIGE UND ERSCHOEPFENDE BESCHREIBUNG DER LEISTUNG ... 66 C) EINDEUTIGE BEZEICHNUNG VON PLAENEN ...................................... 70 D) WIDERSPRUCHSFREIE BESCHREIBUNG DER LEISTUNG ...................... 71 E) KEIN UNGEWOEHNLICHES WAGNIS .............................................. 72 F) ANGABE ALLER PREISRELEVANTEN UMSTAENDE ................................ 76 4. DIE PROBLEMATIK NICHT ERWAEHNTER LEISTUNGEN ............................ 82 5. ANFECHTUNG .................................................................................. 84 A) ANFECHTUNG WEGEN ERKLAERUNGSIRRTUMS .................................. 84 B) ANFECHTUNG WEGEN INHALTSIRRTUMS ........................................ 84 C) ANFECHTUNG WEGEN KALKULATIONSIRRTUMS? .............................. 85 D) TEILANFECHTUNG ........................................................................ 86 E) ORDNUNGSGEMAESSE ANFECHTUNG .............................................. 88 V. WIRKSAMKEIT VON BESTIMMUNGEN ZUM LEISTUNGSINHALT NACH AGB-RECHT ......................................................................... 89 1. BEGRIFF DER ALLGEMEINEN GESCHAEFTSBEDINGUNG ........................ 89 A) VORFORMULIERTE VERTRAGSBEDINGUNGEN .................................. 89 B) VIELZAHL VON VERTRAEGEN .......................................................... 89 C) VERWENDEREIGENSCHAFT ............................................................ 90 D) AUSHANDELN ........................................................................... 91 E) BEISPIELE ................................................................................. 92 F) DARLEGUNGS- UND BEWEISLAST .................................................. 92 X 2. EINBEZIEHUNG VON ALLGEMEINEN GESCHAEFTSBEDINGUNGEN IN DEN VERTRAG ........................................................................................ 93 3. AUSLEGUNG VON ALLGEMEINEN GESCHAEFTSBEDINGUNGEN ................. 96 4. FORMULARKLAUSELN ZUM LEISTUNGSINHALT ..................................... 97 A) ALLGEMEINES ............................................................................ 97 B) KLAUSELN ZUM LEISTUNGSINHALT ALS ALLGEMEINE GESCHAEFTSBE DINGUNGEN ......................................................................... 98 C) INHALTSKONTROLLE BEI KLAUSELN ZUM LEISTUNGSINHALT .............. 98 D) UNANGEMESSENE BENACHTEILIGUNG .......................................... 104 E) TRANSPARENZGEBOT .................................................................. 105 F) UEBERRASCHENDE KLAUSELN IN DER LEISTUNGSBESCHREIBUNG ........ 106 5. BESTIMMUNGEN ZU PREIS UND ABRECHNUNG .................................. 106 6. BEDARFSPOSITIONEN ........................................................................ 108 A) ALLGEMEINES ............................................................................ 108 B) UNANGEMESSENE BINDEFRIST UNTER VERSTOSS GEGEN TREU UND GLAUBEN? .................................................................................. 109 C) AGB -RECHTLICHE INHALTSKONTROLLE ............................................ 110 VI. ANORDNUNGEN ZUR BAUAUSFUEHRUNG BEI VERTRAEGEN NACH VOB/B .... 111 1. HINTERGRUND ................................................................................ 111 2. ALLGEMEINES ANORDNUNGSRECHT NACH § 4 ABS. 1 NR. 3 UND 4 VOB/B ........................................................................................ 112 A) VERTRAGLICHE GRUNDLAGEN ........................................................ 112 B) GEGENSTAND UND ZWECK DES ANORDNUNGSRECHTS .................... 112 C) REICHWEITE UND GRENZEN DES ANORDNUNGSRECHTS .................. 113 3. VORAUSSETZUNGEN FUER EINE WIRKSAME ANORDNUNG ...................... 116 A) BEFOLGUNG HEISCHENDE AUFFORDERUNG .................................... 116 B) FORM ........................................................................................ 116 C) ERKLAERUNGSBERECHTIGTER .......................................................... 116 D) ADRESSAT .................................................................................. 117 4. BESONDERE ANORDNUNGSRECHTE IN § 4 VOB/B .............................. 117 A) BESEITIGUNG VERTRAGSWIDRIGER STOFFE UND BAUTEILE ................ 117 B) ERSATZ MANGELHAFTER ODER VERTRAGSWIDRIGER LEISTUNGEN VOR ABNAHME ............................................................................... 117 C) ABHILFE BEI UNZULAENGLICHER BESCHICKUNG DER BAUSTELLE .......... 118 5. KOORDINATORISCHE ANORDNUNGEN NACH § 4 ABS. 1 VOB/B .......... 118 VII. FEHLER IN DER LEISTUNGSBESCHREIBUNG ........................................... 120 1. OBJEKTIVER WIDERSPRUCH INNERHALB DES BAUVERTRAGS .................. 120 2. FEHLER BEI DER FESTLEGUNG DER GESCHULDETEN BESCHAFFENHEIT .... 120 3. SONSTIGE FEHLER IN DER BESCHREIBUNG DER VERTRAGLICHEN LEISTUNG 121 A) FEHLERHAFT FESTGELEGTE ARBEITSSCHRITTE .................................... 121 B) VOM VERTRAG AUSGENOMMENE NOTWENDIGE ARBEITEN .............. 121 C) FEHLER BEI DER FESTLEGUNG VERTRAGLICHER RANDBEDINGUNGEN . 122 D) FEHLER BEI ZEITLICHEN FESTLEGUNGEN IM BAUVERTRAG ................ 122 E) VERSTOESSE GEGEN SICHERHEITSBESTIMMUNGEN ............................ 123 4. MENGENABWEICHUNGEN ................................................................ 124 5. LEISTUNGSBESCHREIBUNG AUF BASIS DER PLANUNG DES AUFTRAGNEH MERS ......................................................................................... 125 A) PLANENDER AUFTRAGNEHMER NACH BGB -BAUVERTRAG ................ 125 B) PLANENDER AUFTRAGNEHMER BEIM VOB/B-VERTRAG ................ 126 XI C) BESONDERHEIT BEI OEFFENTLICHEN VERGABEVERFAHREN : LEISTUNGSBESCHREIBUNG MIT LEISTUNGSPROGRAMM .................. 126 D) SONDERVORSCHLAEGE .................................................................... 126 VIII. BEDENKENHINWEISPFLICHT DES AUFTRAGNEHMERS ............................. 128 1. ALLGEMEINES ................................................................................ 128 2. WESENTLICHER INHALT DER PRUEFUNGS- UND HINWEISPFLICHT NACH § 4 ABS. 3 VOB/B ........................................................................ 131 3. ZEITPUNKT DER PRUEFUNGS- UND HINWEISPFLICHT ............................ 132 4. ANFORDERUNGEN AN DIE BEDENKENANZEIGE .................................... 132 A) INHALTLICHE ANFORDERUNGEN .................................................... 132 B) SCHRIFTFORM NACH § 4 ABS. 3 VOB/B ...................................... 132 C) ERKLAERUNGSBERECHTIGTER .......................................................... 133 D) ADRESSAT .................................................................................. 134 5. RECHTSFOLGEN ORDNUNGSGEMAESS ERTEILTER BEDENKENHINWEISE .... 134 A) GRUNDSATZ ................................................................................ 134 B) ZURUECKWEISUNG VON BEDENKEN .............................................. 135 C) ANORDNUNG DER GEEIGNETEN AUSFUEHRUNGSART .......................... 136 D) RECHTSLAGE IM ZEITRAUM ZWISCHEN BEDENKENHINWEIS UND ENTSCHEIDUNG HIERUEBER ............................................................ 137 6. UNZULAESSIGKEIT EIGENMAECHTIGER UMSETZUNG VON BEDENKEN DURCH DEN AUFTRAGNEHMER .......................................................... 139 7. RECHTSFOLGEN UNTERLASSENER BEDENKENHINWEISE .......................... 140 B. AENDERUNGEN DER VERTRAGLICHEN BAULEISTUNG ............................................ 142 I. EINSEITIGE LEISTUNGSAENDERUNGEN DURCH ANORDNUNGEN NACH GESETZLICHEM BAUVERTRAGSRECHT UND VOB/B ................................ 142 1. BEGRIFF DER ANORDNUNG NACH § 650B ABS. 2 VOB/B .................. 142 2. BEGRIFF DER ANORDNUNG NACH §§ 1 UND 2 VOB/B ........................ 143 3. GRUNDSAETZE FUER LEISTUNGSAENDERNDE ANORDNUNGEN .................... 144 A) KONKLUDENTE ANORDNUNG ...................................................... 144 B) FREIWILLIGE BEFOLGUNG UNWIRKSAMER ANORDNUNGEN .............. 145 C) ANORDNUNG EINER LEISTUNG UNTER ABLEHNUNG EINER GESON DERTEN BEAUFTRAGUNG .............................................................. 146 D) AENDERUNGSVORSCHLAEGE DES AUFTRAGNEHMERS .......................... 147 E) BEHOERDLICHE ANORDNUNGEN .................................................... 148 F) ANORDNUNGEN ZUR BAUZEIT ...................................................... 148 G) GEAENDERTE PLANUNGSVORGABEN UND AUSFUEHRUNGSUNTERLAGEN . . 150 H) NACHTRAGSLEISTUNGSVERZEICHNIS? .............................................. 150 I) ANORDNUNG VON PLANUNGSAENDERUNGEN .................................. 151 AA) VERTRAEGE NACH VOB/B ...................................................... 151 BB) VERTRAEGE NACH BGB .......................................................... 152 4. FORM DER ANORDNUNG .................................................................. 152 5. ZUR ANORDNUNG BERECHTIGTE ...................................................... 154 6. ADRESSAT DER ANORDNUNG .............................................................. 156 II. ANORDNUNGSRECHTE NACH GESETZLICHEM BAUVERTRAGSRECHT ............. 157 1. VERTRAGLICHE GRUNDLAGEN ............................................................ 157 2. VORGESCHALTETE VERHANDLUNGSPHASE (§ 650 ABS. 18.1 BGB) .... 158 3. AENDERUNGSBEGEHREN DES AUFTRAGGEBERS ...................................... 158 A) ALLGEMEINES ............................................................................ 158 B) AENDERUNG DES VEREINBAREN WERKERFOLGS (§ 650B ABS. 1 S. 1 NR. 1 BGB) .............................................................................. 159 XII C) AENDERUNG, DIE ZUR ERREICHUNG DES VEREINBARTEN WERKER FOLGS NOTWENDIG IST (§ 650B ABS. 1 S. 1 NR. 2 BGB) ................ 160 4. NACHTRAGSANGEBOT DES AUFTRAGNEHMERS ...................................... 162 5. PLANUNGSVORGABEN DES AUFTRAGGEBERS (§ 650B ABS. 1 S. 4 BGB) . 163 6. ANORDNUNG DER AENDERUNG .......................................................... 164 7. RECHTSFOLGE DER ANORDNUNG ........................................................ 164 III. ANORDNUNGSRECHTE BEI VERTRAEGEN NACH VOB/B .............................. 164 1. VERTRAGLICHE GRUNDLAGEN ............................................................ 164 2. ANORDNUNG VON AENDERUNGEN DES BAUENTWURFS .......................... 165 A) BEGRIFF DES BAUENTWURFS NACH § 1 ABS. 3 VOB/B .................. 165 B) EINSCHRAENKUNGEN DES ANORDNUNGSRECHTS .............................. 168 C) VERHAELTNIS ZUM ANORDNUNGSRECHT NACH § 1 ABS. 4 8.1 VOB/B .................................................................................. 168 D) ABGRENZUNG ZU REINEN MENGENABWEICHUNGEN ...................... 170 3. ANORDNUNG NICHT VEREINBARTER LEISTUNGEN ................................ 170 A) VORAUSSETZUNGEN FUER DAS ANORDNUNGSRECHT .......................... 170 B) EINSCHRAENKUNGEN DER ANORDNUNGSBEFUGNIS .......................... 175 C) BETRIEB AUF NEUE LEISTUNG EINGERICHTET .................................. 178 D) ALLGEMEINE BILLIGKEITSKONTROLLE ............................................ 178 4. AGB-RECHTLICHE PROBLEMATIK .................................................... 178 IV. ANORDNUNG VON SCHUTZMASSNAHMEN ................................................ 179 V. NACHTRAEGLICHES ANERKENNTNIS NICHT VEREINBARTER LEISTUNGEN BEIM VERTRAG NACH VOB/B ......................................................... 180 1. EINSEITIGE GESTALTUNGSERKLAERUNG ................................................ 180 2. PRAKTISCHE BEDEUTUNG .................................................................. 181 VI. LEISTUNGSVERWEIGERUNGSRECHT DES AUFTRAGNEHMERS ..................... 182 1. ALLGEMEINES ................................................................................ 182 2. LEISTUNGSVERWEIGERUNGSRECHT WEGEN ZAHLUNGSVERZUGS ............ 182 3. LEISTUNGSVERWEIGERUNGSRECHT WEGEN VERWEIGERUNG DER KOOPERATION BEI NACHTRAGSVERHANDLUNGEN ................................ 183 TEIL 3 VERGUETUNGSANPASSUNG ................................................................................. 185 A. ABGELTUNGSBEREICH DER VEREINBARTEN VERGUETUNG ...................................... 188 I. GESETZLICHES BAUVERTRAGSRECHT ....................................................... 188 II. VERTRAEGE NACH VOB/B ................................................................... 190 B. VERGUETUNGSANPASSUNG NACH GESETZLICHEM BAUVERTRAGSRECHT .................... 192 I. ALLGEMEINES ................................................................................... 192 II. TATBESTANDSVORAUSSETZUNG : WIRKSAME ANORDNUNG DES AUFTRAGGEBERS NACH § 650B ABS. 2 BGB ..................................... 193 III. GRUNDSATZ: TATSAECHLICH ERFORDERLICHE KOSTEN ZUZUEGLICH ANGEMESSENER ZUSCHLAEGE (§ 650C ABS. 1 BGB) ......................... 195 1. ALLGEMEINES ............................................................................... 195 2. TATSAECHLICH ERFORDERLICHE KOSTEN ................................................ 195 3. ERFORDERLICHKEIT DER ANGEFALLENEN KOSTEN .................................. 196 4. BAUSTELLENGEMEINKOSTEN .............................................................. 196 5. ANGEMESSENE ZUSCHLAEGE FUER ALLGEMEINE GESCHAEFTSKOSTEN, WAGNIS UND GEWINN ................................................................... 197 6. PLANUNG DURCH DEN AUFTRAGNEHMER ............................................ 200 7. MENGENAENDERUNGEN .................................................................... 203 8. BAUUMSTAENDE ............................................................................... 203 XIII 9. BAUZEIT ...................................................................................... 204 IV. WAHLRECHT DES AUFTRAGNEHMERS : FORTSCHREIBUNG DER VERTRAGS PREISE AUF GRUNDLAGE DER URKALKULATION (§ 650C ABS. 2 BGB) .. 205 1. ALLGEMEINES ................................................................................ 205 2. RUECKGRIFF AUF DIE ANSAETZE IN EINER VEREINBARUNGSHINTERLEGTEN URKALKULATION .............................................................................. 206 3. PREISFORTSCHREIBUNG ...................................................................... 206 4. KEINE VERMISCHUNG DER MODELLE DER VERGUETUNGSANPASSUNG IN ABS. 1 UND ABS. 2 .......................................................................... 207 5. MOEGLICHKEIT DES AUFTRAGGEBERS, DIE VERMUTUNG ZU WIDERLEGEN 208 A) AUSGANGSLAGE .......................................................................... 208 B) ENTKRAEFTUNG DER WIDERLEGLICHEN VERMUTUNG ........................ 208 C) RECHTSFOLGE DER ENTKRAEFTUNG DER VERMUTUNG ........................ 208 C. REGELUNGEN DER VOB/B ZUR VERGUETUNGSANPASSUNG .............................. 209 I. EINFUEHRUNG ................................................................................... 209 II. MENGENABWEICHUNGEN * § 2 ABS. 3 VOB/B ................................. 209 1. ALLGEMEINES ................................................................................ 209 2. PREISANPASSUNG BEI MENGENUEBERSCHREITUNGEN ............................ 211 3. PREISANPASSUNG BEI MENGENUNTERSCHREITUNGEN .......................... 212 A) ALLGEMEINES ............................................................................ 212 B) NULLMENGEN ............................................................................ 213 C) MENGENUNTERSCHREITUNGEN BEI BEDARFSPOSITIONEN ................ 215 D) AUSGLEICHSBERECHNUNG ............................................................ 215 4. ANPASSUNG VON PAUSCHALSUMMEN ................................................ 217 5. AUSSCHLUSS DER ANPASSUNG IM VERTRAG ........................................ 217 III. SELBSTUEBERNAHME VON TEILLEISTUNGEN * § 2 ABS. 4 VOB/B .............. 218 IV. ANORDNUNG VON LEISTUNGSAENDERUNGEN * § 2 ABS. 5 VOB/B .......... 218 1. ALLGEMEINES ................................................................................ 218 2. ANORDNUNG .................................................................................. 219 3. AENDERUNG EINER IM VERTRAG VORGESEHENEN LEISTUNG .................. 222 4. AENDERUNG DES BAUENTWURFS ........................................................ 222 5. ANDERE ANORDNUNGEN GEMAESS § 2 ABS. 5 VOB/B ........................ 222 6. BILDUNG DES NEUEN PREISES ............................................................ 224 7. AUSGLEICHSBERECHNUNG ................................................................ 224 8. PREISVEREINBARUNG ........................................................................ 226 9. AGB-RECHTLICHE PROBLEMATIK .................................................... 227 V. ANORDNUNG NICHT VORGESEHENER LEISTUNGEN * § 2 ABS. 6 VOB/B . .. 227 1. ALLGEMEINES ................................................................................ 227 2. IM VERTRAG NICHT VORGESEHENE LEISTUNG ...................................... 228 3. VERTRAGSAENDERNDE ANORDNUNG .................................................... 228 4. ANKUENDIGUNGSPFLICHT .................................................................. 230 5. BERECHNUNG DER BESONDEREN VERGUETUNG ...................................... 231 6. PREISVEREINBARUNG ........................................................................ 231 7. AGB-RECHTLICHE PROBLEMATIK .................................................... 231 VI. VERGUETUNGSANPASSUNG BEI PAUSCHALEN UND TEILPAUSCHALEN - § 2 ABS. 7 VOB/B ............................................................................ 231 VII. LEISTUNGEN AUSSERHALB UND IN ABWEICHUNG VOM VERTRAG * §2 ABS. 8 VOB/B ............................................................................ 233 1. GRUNDSATZ: KEINE VERGUETUNG ...................................................... 233 2. AUSNAHMEFAELLE: VERGUETUNG FUER NICHT BESTELLTE LEISTUNGEN ... 237 XIV A) ANERKENNTNIS .......................................................................... 237 B) NOTWENDIGE LEISTUNG NACH DEM MUTMASSLICHEN WILLEN DES AUFTRAGGEBERS ........................................................................ 237 C) RECHTSFOLGE: ANPASSUNG DER VERGUETUNG .............................. 239 D) ALTERNATIVE ZAHLUNGSANSPRUECHE ............................................ 239 VIII. VERGUETUNG FUER DIE ERSTELLUNG VON UNTERLAGEN * § 2 ABS. 9 VOB/B 239 IX. ANGEORDNETE SCHUTZMASSNAHMEN ................................................. 240 X. BERECHNUNG DER VERGUETUNGSANPASSUNG ......................................... 241 D. BERECHNUNG DER VERGUETUNGSANPASSUNG NACH TATSAECHLICH ERFORDERLICHEN KOSTEN ....................................................................................................... 244 I. ALLGEMEINES ................................................................................... 244 II. ERMITTLUNG NACH TATSAECHLICHEN KOSTEN ......................................... 244 1. ALLGEMEINES ................................................................................ 244 2. MATERIALKOSTEN, NACHUNTERNEHMERKOSTEN, FREMDGERAETE ............ 245 3. LOHNKOSTEN FUER EIGENE ARBEITSKRAEFTE .......................................... 245 4. EIGENGERAETE .................................................................................. 246 5. ZUSAETZLICH LEISTUNGEN, MEHRMENGEN, GEAENDERTE LEISTUNGEN . . . 247 6. ERFORDERLICHKEIT DER ANGEFALLENEN KOSTEN .................................. 248 7. ANGEMESSENE ZUSCHLAEGE .............................................................. 249 8. DARLEGUNGS- UND BEWEISLAST ........................................................ 251 III. EINZELFRAGEN ................................................................................... 252 1. NACHLAESSE ...................................................................................... 252 2. ZUSAETZLICHE PLANUNGSLEISTUNGEN .................................................. 252 3. BAUZEITLICHE AUSWIRKUNGEN ........................................................ 252 4. NICHT GEDECKTE ALLGEMEINE GESCHAEFTSKOSTEN .............................. 253 5. NACHTRAGSBEARBEITUNGSKOSTEN .................................................... 253 E. VERGUETUNGSANPASSUNG DURCH VORKALKULATORISCHE PREISFORTSCHREIBUNG . . . 254 I. ALLGEMEINES ................................................................................... 254 II. FORTSCHREIBUNG VON KOSTENANSAETZEN, AUFWANDSWERTEN UND LEISTUNGSANSAETZEN ...................................................................... 256 1. ALLGEMEINES ............................................................................... 256 2. FORTSCHREIBUNG VON KALKULATIONSANSAETZEN FUER EINZELKOSTEN DER TEILLEISTUNGEN ........................................................................ 259 A) PREISFORTSCHREIBUNG BEI MENGENAENDERUNGEN IM RAHMEN VON VERTRAEGEN NACH VOB/B .................................................. 259 B) PREISFORTSCHREIBUNG BEI GEAENDERTEN UND ZUSAETZLICHEN LEIS TUNGEN ............................................................................... 259 AA) GRUNDSATZ ....................................................................... 259 BB) UNVERAENDERTE LEISTUNGSELEMENTE .................................... 260 CC) VERAENDERTE LEISTUNGSELEMENTE (METHODIK DES VERTRAGS PREISNIVEAUFAKTORS) ............................................................ 260 DD) BEZUGSPOSITION BEI AENDERUNG EINER IM VERTRAG VOR GESEHENEN LEISTUNG .................................................... 262 EE) BEZUGSPOSITION BEI ZUSAETZLICHER LEISTUNG ........................ 265 3. FORTSCHREIBUNG VON GEMEINKOSTEN UND GEWINN ..................... 266 A) BAUSTELLENGEMEINKOSTEN ...................................................... 266 AA) PROJEKTBEZOGENE KALKULATION DER BAUSTELLENGEMEIN KOSTEN ............................................................................. 266 BB) KALKULATION DER BAUSTELLENGEMEINKOSTEN MIT VORBE STIMMTEN ZUSCHLAEGEN ................................................ 267 XV B) ALLGEMEINE GESCHAEFTSKOSTEN .................................................. 269 C) WAGNIS UND GEWINN .............................................................. 270 4. ERMITTLUNG AUF GRUNDLAGE DER KALKULATIONSANSAETZE IN DER URKALKULATION ....................................................................... 270 III. EINZELFRAGEN ...................................................................................... 274 1. ABZUG DES NACHLASSES BEI DER NACHTRAGSVERGUETUNG .................... 274 2. NICHT GEDECKTE ALLGEMEINE GESCHAEFTSKOSTEN .............................. 275 3. VERLAENGERTE GEFAHRTRAGUNG ........................................................ 277 4. BAUZEITLICHE AUSWIRKUNGEN ........................................................ 278 5. PLANUNGSLEISTUNGEN ...................................................................... 279 6. NACHTRAGSBEARBEITUNGSKOSTEN .................................................... 280 7. PREISFORTSCHREIBUNG BEI NACHUNTERNEHMERLEISTUNGEN ................ 281 IV. AUSNAHMEN VOM GRUNDSATZ DER PREISFORTSCHREIBUNG ...................... 282 1. BEDEUTUNGSVERLUST DER AUSNAHMETATBESTAENDE ............................ 282 2. ENTFALLEN DER PREISBINDUNG BEI KALKULATIONSIRRTUM? .................. 282 3. ENTFALLEN DER PREISBINDUNG BEI PLANUNGSFEHLERN DES AUFTRAG GEBERS? ..................................................................................... 283 4. UNVORHERSEHBARE PREISAENDERUNGEN ............................................ 284 5. KEINE AUSREICHENDEN BAUWIRTSCHAFTLICHEN ANKNUEPFUNGSPUNK TE IM VERTRAG ......................................................................... 288 6. BESONDERHEITEN BEI NACHUNTERNEHMERVERGABEN? ...................... 288 7. SPEKULATIONSPREISE ...................................................................... 289 A) ALLGEMEINES ............................................................................ 289 B) EINWAND DER SITTENWIDRIGKEIT ................................................ 290 C) EINWAND DER TREUWIDRIGKEIT NACH § 242 BGB ...................... 293 D) WEGFALL DER GESCHAEFTSGRUNDLAGE ............................................ 294 V. BEISPIELE ZUM UNTERSCHIED ZWISCHEN PREISFORTSCHREIBUNG UND BERECHNUNG AUF BASIS TATSAECHLICH ERFORDERLICHER KOSTEN .................. 295 1. AUSGANGSFALL ................................................................................ 295 2. MENGENUEBERSCHREITUNG (§ 2 ABS. 3 NR. 2 VOB/B) ...................... 296 A) ERMITTLUNG DES NEUEN EINHEITSPREISES AUF GRUNDLAGE TAT SAECHLICHER KOSTEN ............................................................... 296 B) ERMITTLUNG DES NEUEN EINHEITSPREISES AUF GRUNDLAGE DER PREISFORTSCHREIBUNG ................................................................ 297 3. MENGENUNTERSCHREITUNG (§ 2 ABS. 3 NR. 3 VOB/B) .................... 297 A) ERMITTLUNG DES NEUEN EINHEITSPREISES AUF GRUNDLAGE TAT SAECHLICHER KOSTEN ............................................................... 297 B) ERMITTLUNG DES NEUEN EINHEITSPREISES AUF GRUNDLAGE DER PREISFORTSCHREIBUNG ................................................................ 298 4. GEAENDERTE LEISTUNG .................................................................... 298 A) ERMITTLUNG DES NEUEN EINHEITSPREISES AUF GRUNDLAGE TAT SAECHLICHER KOSTEN ............................................................... 298 B) ERMITTLUNG DES NEUEN EINHEITSPREISES AUF GRUNDLAGE DER PREISFORTSCHREIBUNG ................................................................ 299 F. VERGUETUNGSANPASSUNG AUFGRUND GEAENDERTER BAUZEIT ............................... 299 I. BAUZEIT VERZOEGERUNG AUFGRUND VON MENGEN- ODER LEISTUNGSAENDERUNGEN .................................................................. 299 1. ALLGEMEINES ............................................................................... 299 2. VERGUETUNGSANPASSUNG DURCH BAUZEITVERSCHIEBUNGEN AUFGRUND VON UMSTAENDEN IN DER RISIKOSPHAERE DES AUFTRAGGEBERS? .......... 300 XVI 3. BAUABLAUFBEZOGENE DARSTELLUNG ................................................ 301 4. UEBERLAGERUNG VON STOERUNGEN AUS DEM VERANTWORTUNGSBE REICH BEIDER PARTEIEN ............................................................... 302 5. UEBERLAGERUNG VON STOERUNGEN AUS VERTRAGSGEMAESSEM UND VER TRAGSWIDRIGEM VERHALTEN DES AUFTRAGGEBERS ....................... 308 6. PREISSTEIGERUNGEN DURCH BAUZEITVERZOEGERUNGEN ........................ 309 7. PRODUKTIVITAETSVERLUSTE ................................................................ 311 8. NACHTRAGSVEREINBARUNGEN UEBER ZEITABHAENGIGE KOSTEN .............. 313 II. VERZOEGERTE ZUSCHLAGSERTEILUNG ..................................................... 314 G. NACHTRAGSVEREINBARUNGEN .......................................................................... 319 I. RECHTLICHE BEDEUTUNG VON NACHTRAGSVEREINBARUNGEN ............... 319 II. BINDUNGSWIRKUNG VON NACHTRAGSVEREINBARUNGEN ....................... 319 1. ALLGEMEINES ................................................................................ 319 2. ANSPRUCH DEM GRUNDE NACH ........................................................ 320 3. ANSPRUCH DER HOEHE NACH ............................................................ 321 H. SONSTIGE VERGUETUNGSAEHNLICHE ANSPRUECHE .................................................. 324 I. UNBERECHTIGTE ANORDNUNG ZUR ART UND WEISE DER AUSFUEHRUNG NACH § 4 ABS. 1 VOB/B ................................................................ 324 II. ANSPRUECHE AUS GESCHAEFTSFUEHRUNG OHNE AUFTRAG ......................... 325 1. ALLGEMEINES ................................................................................ 325 2. BERECHTIGTE GESCHAEFTSFUEHRUNG OHNE AUFTRAG ............................ 326 A) VORAUSSETZUNGEN .................................................................... 326 B) RECHTSFOLGEN .......................................................................... 327 3. UNBERECHTIGTE GESCHAEFTSFUEHRUNG OHNE AUFTRAG ........................ 328 A) VORAUSSETZUNGEN .................................................................... 328 B) RECHTSFOLGEN .......................................................................... 328 I. ABSCHLAGSZAHLUNGEN FUER NACHTRAGSLEISTUNGEN .......................................... 329 I. ABSCHLAGSZAHLUNGEN NACH GESETZLICHEM BAUVERTRAGSRECHT .............. 329 1. UEBERBLICK .................................................................................... 329 2. VORLAEUFIGER ANSPRUCH AUF PAUSCHALIERTE ABSCHLAGSZAHLUNG (§ 650C ABS. 3 BGB)...................................................................... 329 A) ZWECK DER REGELUNG .............................................................. 329 B) ANSPRUCH AUF GRUNDLAGE DES FREIEN MEHRVERGUETUNGSANGE BOTS ..................................................................................... 330 C) ABWEICHENDE VEREINBARUNGEN IM VERTRAG DURCH AGB ........ 331 3. ANDERSLAUTENDE GERICHTLICHE ENTSCHEIDUNG ................................ 331 4. VERZINSTE RUECKZAHLUNG .............................................................. 333 II. ABSCHLAGSZAHLUNGEN FUER NACHTRAGSLEISTUNGEN BEIM VOB/B-VERTRAG ............................................................................... 333 1. ALLGEMEINES ............................................................................... 333 2. PRUEFBARE AUFSTELLUNG DER NACHTRAGSFORDERUNGEN IN ABSCHLAGSRECHNUNGEN .................................................................. 334 3. ANWENDBARKEIT DER 80 %- REGELUNG AUF NACHTRAGSFORDERUN GEN BEI VERTRAEGEN NACH VOB/B ............................................. 335 III. RUECKFORDERUNG VON ABSCHLAGSZAHLUNGEN ................................... 335 TEIL 4 ZAHLUNGSANSPRUECHE BEI ANNAHMEVERZUG ................................................ 337 A. ANGEMESSENE ENTSCHAEDIGUNG NACH § 642 BGB ........................................ 338 I. EINLEITUNG ....................................................................................... 338 II. ANSPRUCHSVORAUSSETZUNGEN .............................................................. 338 XVII 1. UNTERLASSENE MITWIRKUNGSHANDLUNG DES AUFTRAGGEBERS ............ 338 A) ALLGEMEINES ............................................................................ 338 B) BEREITSTELLUNG DES BAUGRUNDSTUECKS UND DER VORARBEITEN .... 339 C) BEREITSTELLUNG DER AUSFUEHRUNGSUNTERLAGEN ............................ 340 D) EINHOLEN DER ERFORDERLICHEN OEFFENTLICH-RECHTLICHEN GENEH MIGUNGEN ................................................................................ 341 E) AUFRECHTERHALTUNG DER ALLGEMEINEN ORDNUNG AUF DER BAU STELLE UND REGELUNG DES ZUSAMMENWIRKENS DER VERSCHIE DENEN BAUUNTERNEHMER .......................................................... 341 F) MASSNAHMEN BEZUEGLICH WITTERUNGSEINFLUESSE? ........................ 342 2. ANNAHMEVERZUG DES AUFTRAGGEBERS ALS FOLGE DER UNTERLASSUNG 343 A) ANGEBOT DER LEISTUNG ZUR RECHTEN ZEIT AM RECHTEN ORT * ENTBEHRLICHKEIT DES ANGEBOTS ................................................ 343 B) ERFORDERLICHKEIT DER MITWIRKUNGSHANDLUNG ZUR LEISTUNGS ERBRINGUNG ......................................................................... 344 C) LEISTUNGSBEREITSCHAFT DES AUFTRAGNEHMERS ............................ 345 3. BEHINDERUNGSANZEIGE ODER OFFENKUNDIGKEIT ............................ 347 4. KEINE ENTSPRECHENDE ANWENDUNG VON § 642 BGB BEI VERZOE GERTER ZUSCHLAGSERTEILUNG ....................................................... 347 5. DARLEGUNGS- UND BEWEISLAST FUER ANSPRUCHSVORAUSSETZUNGEN . .. 348 A) ALLGEMEINES ............................................................................ 348 B) BAUABLAUFBEZOGENE DARSTELLUNG? .......................................... 348 III. RECHTSFOLGE: ANSPRUCH AUF ANGEMESSENE ENTSCHAEDIGUNG ............. 349 1. ALLGEMEINES ................................................................................ 349 2. BERECHNUNG VON OBEN NACH UNTEN ? .......................................... 349 3. BERECHNUNG VON UNTEN NACH OBEN ............................................ 352 A) NUTZLOSE BEREITHALTUNG DER PRODUKTIONSMITTEL WAEHREND DES ANNAHMEVERZUGS .............................................................. 352 B) BEREITHALTUNG DER PRODUKTIONSMITTEL INFOLGE DER UNTERLAS SENEN MITWIRKUNGSHANDLUNG ................................................ 352 C) BERUECKSICHTIGUNG DER HOEHE DER VEREINBARTEN VERGUETUNG . . . 353 D) ERSPARTE AUFWENDUNGEN ........................................................ 354 E) ANDERWEITIGER EINSATZ DER PRODUKTIONSMITTEL WAEHREND DES ANNAHMEVERZUGS .................................................................... 354 4. ERMITTLUNG DER HOEHE DER ANGEMESSENEN ENTSCHAEDIGUNG UNTER ZUHILFENAHME DER KALKULATION NACH KOSTENARTEN ...................... 355 A) EINZELKOSTEN DER TEILLEISTUNGEN ............................................ 355 B) BAUSTELLENGEMEINKOSTEN ........................................................ 356 C) ALLGEMEINE GESCHAEFTSKOSTEN, WAGNIS UND GEWINN ............... 357 5. BESCHRAENKUNG DER ENTSCHAEDIGUNG AUF DIE DAUER DES VERZUGES . . 360 B. ERSATZ FUER MEHRAUFWENDUNGEN BEI ANNAHMEVERZUG .............................. 361 TEIL 5 SCHADENSERSATZ ............................................................................................. 363 A. HAFTUNG DES AUFTRAGGEBERS WEGEN VERTRAGSWIDRIGER BEHINDERUNG ........ 364 I. ALLGEMEINES ...................................................................................... 364 II. PFLICHTVERLETZUNG DES AUFTRAGGEBERS ............................................... 365 III. BEHINDERUNG ALS FOLGE DER PFLICHTVERLETZUNG ................................. 367 1. HAFTUNGSBEGRUENDENDE UND HAFTUNGSAUSFUELLENDE KAUSALITAET ... . 367 2. HAFTUNGSGRUND: PFLICHTVERLETZUNG ALS ZURECHENBARE URSACHE EINER BEHINDERUNG ...................................................................... 368 XVIII 3. DARLEGUNG DES HAFTUNGSGRUNDS : BAUABLAUFBEZOGENE DARSTEL LUNG ......................................................................................... 369 IV. VERSCHULDEN DES AUFTRAGGEBERS ..................................................... 371 V. BEHINDERUNGSANZEIGE BEI VERTRAEGEN NACH VOB/B ....................... 371 1. GEGENSTAND UND ZWECK DER BEHINDERUNGSANZEIGE .................... 372 2. VORAUSSETZUNGEN FUER DIE ANZEIGEPFLICHT .................................... 372 3. AUSNAHMEN VON DER ANZEIGEPFLICHT .......................................... 372 4. INHALT, FORM UND FRIST DER ANZEIGE ............................................ 373 5. VERTRETUNGSBERECHTIGUNG FUER DIE ANZEIGE .................................. 374 A) ADRESSAT FUER DIE ANZEIGE ........................................................ 374 B) RECHTSFOLGEN DER EINHALTUNG UND DER VERLETZUNG DER AN ZEIGEPFLICHT ....................................................................... 375 AA) FOLGEN EINER ORDNUNGSGEMAESSEN BEHINDERUNGSANZEIGE . . 375 BB) FOLGEN EINER UNTERLASSENEN BEHINDERUNGSANZEIGE .......... 376 VI. VERZUG ........................................................................................... 376 VII. ERSATZ DES NACHWEISLICH ENTSTANDENEN SCHADENS ........................... 377 1. HAFTUNGSAUSFUELLENDE KAUSALITAET: BAUABLAUFBEZOGENE DARSTEL LUNG UND SCHADENSSCHAETZUNG ...................................................... 377 2. GRUNDSATZ DER KONKRETEN SCHADENSBERECHNUNG .......................... 378 3. ABSTRAKTE SCHADENSBERECHNUNG FUER ENTGANGENEN GEWINN ........ 380 4. AQUIVALENZKOSTENVERFAHREN ALS GEEIGNETE GRUNDLAGE DER SCHADENSSCHAETZUNG? .................................................................... 381 5. BEDEUTUNG DER KALKULATION FUER DIE SCHADENSSCHAETZUNG ............ 382 6. UEBERLAGERUNG VERSCHIEDENER URSACHEN ...................................... 383 7. EINZELFRAGEN ZUM SCHADENSNACHWEIS .......................................... 389 A) BESCHAEFTIGUNGSVERMUTUNG FUER ARBEITSKRAEFTE ........................ 389 B) SCHADEN DURCH VERLAENGERTE VORHALTUNG VON GERAETEN ............ 390 C) SCHADEN DURCH VERLAENGERTE BAUSTELLENGEMEINKOSTEN ............ 392 D) SCHADEN DURCH UNTERDECKTE ALLGEMEINE GESCHAEFTSKOSTEN UND ENTGANGENEN GEWINN ...................................................... 392 E) SCHADEN DURCH PREISSTEIGERUNGEN .......................................... 395 F) SCHADEN DURCH BESCHLEUNIGUNGSMASSNAHMEN ........................ 395 G) UMSATZSTEUER .......................................................................... 396 H) KOSTEN FUER DIE AUFSTELLUNG VON BEHINDERUNGSNACHTRAEGEN . 396 8. HAFTUNGSBESCHRAENKUNG BEI VERTRAEGEN NACH VOB/B .................. 396 B. HAFTUNG DES AUFTRAGGEBERS WEGEN FEHLERHAFTER AUSSCHREIBUNG .............. 397 I. ALLGEMEINES ..................................................................................... 397 II. VORRANG DER VOB/A-KONFORMEN AUSLEGUNG .................................. 397 III. SCHADENSERSATZHAFTUNG NACH § 823 ABS. 2 BGB WEGEN VERSTOSSES GEGEN § 7 VOB/A? ........................................................................... 398 IV. SCHADENSERSATZHAFTUNG NACH §§ 280 ABS. 1, 311 ABS. 2 BGB WEGEN VERSTOSSES GEGEN § 7 VOB/A ................................................ 399 TEIL 6 BERECHNUNGSBEISPIELE ................................................................................. 403 A. KALKULATION DER VERTRAGSPREIS UEBER ZUSCHLAGSKALKULATION ...................... 403 I. AUSGANGSFALL ................................................................................... 404 II. LEISTUNGSVERZEICHNIS UND VORERMITTLUNGEN .................................... 404 III. ZUSCHLAGSKALKULATION UEBER DIE ANGEBOTSENDSUMME (UMLAGEVERFAHREN) ................................................................... 405 1. ERMITTLUNG DER EINZELKOSTEN DER TEILLEISTUNGEN ......................... 405 XIX 2. ERMITTLUNG DER BAUSTELLENGEMEINKOSTEN .................................... 406 3. ERMITTLUNG DER ANGEBOTSSUMME ................................................ 407 4. UMLAGEVERFAHREN ZUR FESTLEGUNG DER KALKULATIONSZUSCHLAEGE UND ERMITTLUNG DER EINHEITSPREISE ............................................ 408 IV. ZUSCHLAGSKALKULATION MIT VORBESTIMMTEN ZUSCHLAEGEN ............... 412 B. PREISANPASSUNG NACH TATSAECHLICH ERFORDERLICHEN KOSTEN ZUZUEGLICH AN GEMESSENER ZUSCHLAEGE .......................................................................... 413 I. LEISTUNGSAENDERUNGEN ...................................................................... 413 1. FALL 1: WAND STATT AUS MAUERWERK IN BETON ................................ 413 2. FALL 2: WANDSTAERKE VON 24 CM AUF 36 CM .................................... 416 II. MENGENAENDERUNGEN ........................................................................ 416 1. MENGENUEBERSCHREITUNG (§ 2 ABS. 3 NR. 2 VOB/B) ...................... 416 2. MENGENUNTERSCHREITUNG (§ 2 ABS. 3 NR. 3 VOB/B) .................... 418 C. BERECHNUNG DURCH VORKALKULATORISCHE PREISFORTSCHREIBUNG AUF BASIS DER URKALKULATION ...................................................................................... 420 I. LEISTUNGSAENDERUNGEN ...................................................................... 420 1. WAND STATT AUS MAUERWERK IN BETON .......................................... 420 2. ERHOEHUNG DER WANDSTAERKE .......................................................... 421 3. ZUSAETZLICHE LEISTUNG OBERBODEN ABSCHIEBEN UND SEITLICH LAGERN .......................................................................................... 422 A) LOHNKOSTEN ............................................................................ 423 B) GERAETEKOSTEN .......................................................................... 424 C) BETRIEBSKOSTEN ........................................................................ 425 D) NEUER EINHEITSPREIS FUER DIE NACHTRAGSLEISTUNG ...................... 427 II. MENGENAENDERUNGEN (VOB/B-VERTRAG) ............................................ 427 1. MENGENUEBERSCHREITUNG (§ 2 ABS. 3 NR. 2 VOB/B) ...................... 427 A) EBENE DER EINZELKOSTEN DER TEILLEISTUNGEN ............................ 427 B) EBENE DER ZUSCHLAEGE .............................................................. 429 2. MENGENUNTERSCHREITUNG (§ 2 ABS. 3 NR. 3 VOB/B) .................... 430 3. MENGENUNTERSCHREITUNGEN NACH § 2 ABS. 3 NR. 3 VOB/B MIT AUSGLEICHSBERECHNUNG ................................................................ 432 A) FALL 1 ........................................................................................ 432 B) FALL 2 ...................................................................................... 433 SACHREGISTER .............................................................................................................. 437 XX
any_adam_object	1
author2	Althaus, Stefan
author2_role	edt
author2_variant	s a sa
author_GND	(DE-588)1050235371
author_facet	Althaus, Stefan
building	Verbundindex
bvnumber	BV046351047
classification_rvk	PD 4766 PD 4768 PN 610 PN 752
classification_tum	BAU 140
ctrlnum	(OCoLC)1137031198 (DE-599)DNB1152834355
dewey-full	340
dewey-hundreds	300 - Social sciences
dewey-ones	340 - Law
dewey-raw	340
dewey-search	340
dewey-sort	3340
dewey-tens	340 - Law
discipline	Rechtswissenschaft Bauingenieurwesen
format	Book
fullrecord	<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><collection xmlns="http://www.loc.gov/MARC21/slim"><record><leader>02257nam a2200529 c 4500</leader><controlfield tag="001">BV046351047</controlfield><controlfield tag="003">DE-604</controlfield><controlfield tag="005">20210330 </controlfield><controlfield tag="007">t</controlfield><controlfield tag="008">200123s2020 gw \|\|\|\| 00\|\|\| ger d</controlfield><datafield tag="015" ind1=" " ind2=" "><subfield code="a">18,N08</subfield><subfield code="2">dnb</subfield></datafield><datafield tag="016" ind1="7" ind2=" "><subfield code="a">1152834355</subfield><subfield code="2">DE-101</subfield></datafield><datafield tag="020" ind1=" " ind2=" "><subfield code="a">3406725953</subfield><subfield code="c">: (Ln : circa EUR 99.00 (DE))</subfield><subfield code="9">3-406-72595-3</subfield></datafield><datafield tag="020" ind1=" " ind2=" "><subfield code="a">9783406725951</subfield><subfield code="c">: (Ln : circa EUR 99.00 (DE))</subfield><subfield code="9">978-3-406-72595-1</subfield></datafield><datafield tag="024" ind1="3" ind2=" "><subfield code="a">9783406725951</subfield></datafield><datafield tag="035" ind1=" " ind2=" "><subfield code="a">(OCoLC)1137031198</subfield></datafield><datafield tag="035" ind1=" " ind2=" "><subfield code="a">(DE-599)DNB1152834355</subfield></datafield><datafield tag="040" ind1=" " ind2=" "><subfield code="a">DE-604</subfield><subfield code="b">ger</subfield><subfield code="e">rda</subfield></datafield><datafield tag="041" ind1="0" ind2=" "><subfield code="a">ger</subfield></datafield><datafield tag="044" ind1=" " ind2=" "><subfield code="a">gw</subfield><subfield code="c">XA-DE-BY</subfield></datafield><datafield tag="049" ind1=" " ind2=" "><subfield code="a">DE-19</subfield><subfield code="a">DE-12</subfield><subfield code="a">DE-M39</subfield><subfield code="a">DE-20</subfield><subfield code="a">DE-525</subfield><subfield code="a">DE-B768</subfield><subfield code="a">DE-898</subfield><subfield code="a">DE-1050</subfield><subfield code="a">DE-91</subfield><subfield code="a">DE-92</subfield></datafield><datafield tag="082" ind1="0" ind2=" "><subfield code="a">340</subfield><subfield code="2">23</subfield></datafield><datafield tag="084" ind1=" " ind2=" "><subfield code="a">PD 4766</subfield><subfield code="0">(DE-625)135247:249</subfield><subfield code="2">rvk</subfield></datafield><datafield tag="084" ind1=" " ind2=" "><subfield code="a">PD 4768</subfield><subfield code="0">(DE-625)135247:251</subfield><subfield code="2">rvk</subfield></datafield><datafield tag="084" ind1=" " ind2=" "><subfield code="a">PN 610</subfield><subfield code="0">(DE-625)137599:</subfield><subfield code="2">rvk</subfield></datafield><datafield tag="084" ind1=" " ind2=" "><subfield code="a">PN 752</subfield><subfield code="0">(DE-625)137686:</subfield><subfield code="2">rvk</subfield></datafield><datafield tag="084" ind1=" " ind2=" "><subfield code="a">PD 4766</subfield><subfield code="0">(DE-625)135247:249</subfield><subfield code="2">rvk</subfield></datafield><datafield tag="084" ind1=" " ind2=" "><subfield code="a">BAU 140</subfield><subfield code="2">stub</subfield></datafield><datafield tag="245" ind1="1" ind2="0"><subfield code="a">Nachträge am Bau</subfield><subfield code="b">Nachtragsvergütung, Entschädigung und Schadensersatz bei Bauverträgen nach BGB und VOB/B</subfield><subfield code="c">herausgegeben von Dr. Stefan Althaus (Rechtsanwalt in München)</subfield></datafield><datafield tag="264" ind1=" " ind2="1"><subfield code="a">München</subfield><subfield code="b">C.H.Beck</subfield><subfield code="c">[2020]</subfield></datafield><datafield tag="300" ind1=" " ind2=" "><subfield code="a">XXXI, 459 Seiten</subfield></datafield><datafield tag="336" ind1=" " ind2=" "><subfield code="b">txt</subfield><subfield code="2">rdacontent</subfield></datafield><datafield tag="337" ind1=" " ind2=" "><subfield code="b">n</subfield><subfield code="2">rdamedia</subfield></datafield><datafield tag="338" ind1=" " ind2=" "><subfield code="b">nc</subfield><subfield code="2">rdacarrier</subfield></datafield><datafield tag="490" ind1="0" ind2=" "><subfield code="a">C. H. Beck Baurecht</subfield></datafield><datafield tag="650" ind1="0" ind2="7"><subfield code="a">Bauvertrag</subfield><subfield code="0">(DE-588)4004977-2</subfield><subfield code="2">gnd</subfield><subfield code="9">rswk-swf</subfield></datafield><datafield tag="650" ind1="0" ind2="7"><subfield code="a">Nachtragsvereinbarung</subfield><subfield code="0">(DE-588)4219387-4</subfield><subfield code="2">gnd</subfield><subfield code="9">rswk-swf</subfield></datafield><datafield tag="651" ind1=" " ind2="7"><subfield code="a">Deutschland</subfield><subfield code="0">(DE-588)4011882-4</subfield><subfield code="2">gnd</subfield><subfield code="9">rswk-swf</subfield></datafield><datafield tag="689" ind1="0" ind2="0"><subfield code="a">Deutschland</subfield><subfield code="0">(DE-588)4011882-4</subfield><subfield code="D">g</subfield></datafield><datafield tag="689" ind1="0" ind2="1"><subfield code="a">Bauvertrag</subfield><subfield code="0">(DE-588)4004977-2</subfield><subfield code="D">s</subfield></datafield><datafield tag="689" ind1="0" ind2="2"><subfield code="a">Nachtragsvereinbarung</subfield><subfield code="0">(DE-588)4219387-4</subfield><subfield code="D">s</subfield></datafield><datafield tag="689" ind1="0" ind2=" "><subfield code="5">DE-604</subfield></datafield><datafield tag="700" ind1="1" ind2=" "><subfield code="a">Althaus, Stefan</subfield><subfield code="0">(DE-588)1050235371</subfield><subfield code="4">edt</subfield></datafield><datafield tag="710" ind1="2" ind2=" "><subfield code="a">C.H. Beck'sche Verlagsbuchhandlung</subfield><subfield code="0">(DE-588)2006624-7</subfield><subfield code="4">pbl</subfield></datafield><datafield tag="780" ind1="0" ind2="0"><subfield code="i">Teilweise Fortsetzung von</subfield><subfield code="a">Althaus / Heindl</subfield><subfield code="t">Der öffentliche Bauauftrag</subfield><subfield code="b">2. Auflage</subfield><subfield code="d">2013</subfield></datafield><datafield tag="856" ind1="4" ind2="2"><subfield code="m">DNB Datenaustausch</subfield><subfield code="q">application/pdf</subfield><subfield code="u">http://bvbr.bib-bvb.de:8991/F?func=service&doc_library=BVB01&local_base=BVB01&doc_number=031727535&sequence=000001&line_number=0001&func_code=DB_RECORDS&service_type=MEDIA</subfield><subfield code="3">Inhaltsverzeichnis</subfield></datafield><datafield tag="999" ind1=" " ind2=" "><subfield code="a">oai:aleph.bib-bvb.de:BVB01-031727535</subfield></datafield></record></collection>
geographic	Deutschland (DE-588)4011882-4 gnd
geographic_facet	Deutschland
id	DE-604.BV046351047
illustrated	Not Illustrated
indexdate	2024-07-10T08:42:25Z
institution	BVB
institution_GND	(DE-588)2006624-7
isbn	3406725953 9783406725951
language	German
oai_aleph_id	oai:aleph.bib-bvb.de:BVB01-031727535
oclc_num	1137031198
open_access_boolean
owner	DE-19 DE-BY-UBM DE-12 DE-M39 DE-20 DE-525 DE-B768 DE-898 DE-BY-UBR DE-1050 DE-91 DE-BY-TUM DE-92
owner_facet	DE-19 DE-BY-UBM DE-12 DE-M39 DE-20 DE-525 DE-B768 DE-898 DE-BY-UBR DE-1050 DE-91 DE-BY-TUM DE-92
physical	XXXI, 459 Seiten
publishDate	2020
publishDateSearch	2020
publishDateSort	2020
publisher	C.H.Beck
record_format	marc
series2	C. H. Beck Baurecht
spelling	Nachträge am Bau Nachtragsvergütung, Entschädigung und Schadensersatz bei Bauverträgen nach BGB und VOB/B herausgegeben von Dr. Stefan Althaus (Rechtsanwalt in München) München C.H.Beck [2020] XXXI, 459 Seiten txt rdacontent n rdamedia nc rdacarrier C. H. Beck Baurecht Bauvertrag (DE-588)4004977-2 gnd rswk-swf Nachtragsvereinbarung (DE-588)4219387-4 gnd rswk-swf Deutschland (DE-588)4011882-4 gnd rswk-swf Deutschland (DE-588)4011882-4 g Bauvertrag (DE-588)4004977-2 s Nachtragsvereinbarung (DE-588)4219387-4 s DE-604 Althaus, Stefan (DE-588)1050235371 edt C.H. Beck'sche Verlagsbuchhandlung (DE-588)2006624-7 pbl Teilweise Fortsetzung von Althaus / Heindl Der öffentliche Bauauftrag 2. Auflage 2013 DNB Datenaustausch application/pdf http://bvbr.bib-bvb.de:8991/F?func=service&doc_library=BVB01&local_base=BVB01&doc_number=031727535&sequence=000001&line_number=0001&func_code=DB_RECORDS&service_type=MEDIA Inhaltsverzeichnis
spellingShingle	Nachträge am Bau Nachtragsvergütung, Entschädigung und Schadensersatz bei Bauverträgen nach BGB und VOB/B Bauvertrag (DE-588)4004977-2 gnd Nachtragsvereinbarung (DE-588)4219387-4 gnd
subject_GND	(DE-588)4004977-2 (DE-588)4219387-4 (DE-588)4011882-4
title	Nachträge am Bau Nachtragsvergütung, Entschädigung und Schadensersatz bei Bauverträgen nach BGB und VOB/B
title_auth	Nachträge am Bau Nachtragsvergütung, Entschädigung und Schadensersatz bei Bauverträgen nach BGB und VOB/B
title_exact_search	Nachträge am Bau Nachtragsvergütung, Entschädigung und Schadensersatz bei Bauverträgen nach BGB und VOB/B
title_full	Nachträge am Bau Nachtragsvergütung, Entschädigung und Schadensersatz bei Bauverträgen nach BGB und VOB/B herausgegeben von Dr. Stefan Althaus (Rechtsanwalt in München)
title_fullStr	Nachträge am Bau Nachtragsvergütung, Entschädigung und Schadensersatz bei Bauverträgen nach BGB und VOB/B herausgegeben von Dr. Stefan Althaus (Rechtsanwalt in München)
title_full_unstemmed	Nachträge am Bau Nachtragsvergütung, Entschädigung und Schadensersatz bei Bauverträgen nach BGB und VOB/B herausgegeben von Dr. Stefan Althaus (Rechtsanwalt in München)
title_old	Althaus / Heindl Der öffentliche Bauauftrag
title_short	Nachträge am Bau
title_sort	nachtrage am bau nachtragsvergutung entschadigung und schadensersatz bei bauvertragen nach bgb und vob b
title_sub	Nachtragsvergütung, Entschädigung und Schadensersatz bei Bauverträgen nach BGB und VOB/B
topic	Bauvertrag (DE-588)4004977-2 gnd Nachtragsvereinbarung (DE-588)4219387-4 gnd
topic_facet	Bauvertrag Nachtragsvereinbarung Deutschland
url	http://bvbr.bib-bvb.de:8991/F?func=service&doc_library=BVB01&local_base=BVB01&doc_number=031727535&sequence=000001&line_number=0001&func_code=DB_RECORDS&service_type=MEDIA
work_keys_str_mv	AT althausstefan nachtrageambaunachtragsvergutungentschadigungundschadensersatzbeibauvertragennachbgbundvobb AT chbeckscheverlagsbuchhandlung nachtrageambaunachtragsvergutungentschadigungundschadensersatzbeibauvertragennachbgbundvobb

Verfügbarkeit

Es ist kein Print-Exemplar vorhanden.

Fernleihe Bestellen Achtung: Nicht im THWS-Bestand! Inhaltsverzeichnis

MARC

Datensatz im Suchindex

Es ist kein Print-Exemplar vorhanden.

Ähnliche Einträge