Bauverzögerung und Leistungsänderung: rechtliche und baubetriebliche Probleme und ihre Lösungen
Gespeichert in:
| Format: | Buch |
|---|---|
| Sprache: | German |
| Veröffentlicht: |
Köln
Werner
2015
|
| Ausgabe: | 7. Aufl. |
| Schlagworte: | |
| Online-Zugang: | Inhaltsverzeichnis |
| Beschreibung: | Literaturverz. S. XXIII-XXXII Inklusive Online-Ausg. |
| Beschreibung: | XXXII, 967 S. Ill., graph. Darst. |
| ISBN: | 9783804138858 |
Internformat
MARC
| LEADER | 00000nam a2200000 c 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | BV042242800 | ||
| 003 | DE-604 | ||
| 005 | 20151120 | ||
| 007 | t | ||
| 008 | 141216s2015 gw ad|| |||| 00||| ger d | ||
| 016 | 7 | |a 1051593891 |2 DE-101 | |
| 020 | |a 9783804138858 |9 978-3-8041-3885-8 | ||
| 035 | |a (OCoLC)910783197 | ||
| 035 | |a (DE-599)DNB1051593891 | ||
| 040 | |a DE-604 |b ger |e rakwb | ||
| 041 | 0 | |a ger | |
| 044 | |a gw |c XA-DE-NW | ||
| 049 | |a DE-11 |a DE-M347 |a DE-523 |a DE-12 |a DE-1050 |a DE-634 |a DE-Aug4 |a DE-92 |a DE-1043 |a DE-B768 |a DE-91 |a DE-M489 |a DE-706 | ||
| 082 | 0 | |a 346.43024 |2 22/ger | |
| 084 | |a PD 4768 |0 (DE-625)135247:251 |2 rvk | ||
| 084 | |a ZI 3800 |0 (DE-625)156399: |2 rvk | ||
| 084 | |a BAU 080f |2 stub | ||
| 245 | 1 | 0 | |a Bauverzögerung und Leistungsänderung |b rechtliche und baubetriebliche Probleme und ihre Lösungen |c von Klaus Vygen ... |
| 250 | |a 7. Aufl. | ||
| 264 | 1 | |a Köln |b Werner |c 2015 | |
| 300 | |a XXXII, 967 S. |b Ill., graph. Darst. | ||
| 336 | |b txt |2 rdacontent | ||
| 337 | |b n |2 rdamedia | ||
| 338 | |b nc |2 rdacarrier | ||
| 500 | |a Literaturverz. S. XXIII-XXXII | ||
| 500 | |a Inklusive Online-Ausg. | ||
| 650 | 0 | 7 | |a Bauausführung |0 (DE-588)4206990-7 |2 gnd |9 rswk-swf |
| 650 | 0 | 7 | |a Verzug |0 (DE-588)4188180-1 |2 gnd |9 rswk-swf |
| 650 | 0 | 7 | |a Verzögerte Bauausführung |0 (DE-588)4193438-6 |2 gnd |9 rswk-swf |
| 651 | 7 | |a Deutschland |0 (DE-588)4011882-4 |2 gnd |9 rswk-swf | |
| 689 | 0 | 0 | |a Deutschland |0 (DE-588)4011882-4 |D g |
| 689 | 0 | 1 | |a Verzögerte Bauausführung |0 (DE-588)4193438-6 |D s |
| 689 | 0 | |5 DE-604 | |
| 689 | 1 | 0 | |a Bauausführung |0 (DE-588)4206990-7 |D s |
| 689 | 1 | 1 | |a Verzug |0 (DE-588)4188180-1 |D s |
| 689 | 1 | |8 1\p |5 DE-604 | |
| 700 | 1 | |a Vygen, Klaus |d 1939-2011 |e Sonstige |0 (DE-588)115387498 |4 oth | |
| 856 | 4 | 2 | |m DNB Datenaustausch |q application/pdf |u http://bvbr.bib-bvb.de:8991/F?func=service&doc_library=BVB01&local_base=BVB01&doc_number=027680889&sequence=000001&line_number=0001&func_code=DB_RECORDS&service_type=MEDIA |3 Inhaltsverzeichnis |
| 883 | 1 | |8 1\p |a cgwrk |d 20201028 |q DE-101 |u https://d-nb.info/provenance/plan#cgwrk | |
| 943 | 1 | |a oai:aleph.bib-bvb.de:BVB01-027680889 | |
Datensatz im Suchindex
| _version_ | 1805085574595346432 |
|---|---|
| adam_text |
INHALTSVERZEICHNIS
SEITE
ABKUERZUNGSVERZEICHNIS XIX
LITERATURVERZEICHNIS XXIII
TEIL A
DIE RECHTLICHEN PROBLEME BEI BAUVERZOEGERUNGEN UND LEISTUNGS
AENDERUNGEN UND DEREN LOESUNGEN
1
I DIE RECHTLICHEN GRUNDLAGEN DER BAUZEIT UND DIE VERTRAGSGESTALTUNG 3
1 DIE BEDEUTUNG DER BAUZEIT 3
1.1 DIE RECHTLICHE BEDEUTUNG DER BAUZEIT 3
1 2 DIE BAUBETRIEBLICHE BEDEUTUNG DER BAUZEIT 4
1 3 DIE BEDEUTUNG DER BAUZEIT FUER DEN AUFTRAGGEBER 5
1.4 DIE BEDEUTUNG DER BAUZEIT FUER DEN AUFTRAGNEHMER 6
1.5 SCHLUSSFOLGERUNG: AUFSTELLUNG EINES BAUZEITENPLANES 6
2 BAUZEITREGELUNGEN IN BGB UND VOB IM UEBERBLICK 8
2.1 DIE BAUZEITREGELUNG IM BGB 8
2.1.1 FAELLIGKEIT DER LEISTUNGSVERPFLICHTUNG 9
2.1.2 RECHTE DES AUFTRAGGEBERS 9
2.1.3 RECHTE DES AUFTRAGNEHMERS BEI BEHINDERUNGEN 11
2.2 DIE BAUZEITREGELUNG IN DER VOB TEIL A UND B 14
2.2.1 AUSFUEHRUNGSFRISTEN IM VERGABEVERFAHREN (§ 9 ABS. 1 BIS
4 VOB/A) 14
2.2.2 AUSFUEHRUNGSFRISTEN WAEHREND DER BAUPHASE (§ 5 VOB/B) 17
2.2.3 BEHINDERUNG UND UNTERBRECHUNG DER BAULEISTUNG (§ 6 VOB/B) . 18
2.2.4 VERTRAGSSTRAFE (§ 9 ABS. 5 VOB/A/§ 11 VOB/B)/BESCHLEUNIGUNGS-
VERGUETUNG 19
2.3 DIE ANWENDBARKEIT DER VOB-REGELUNGEN AUF DEN BGB-WERKVERTRAG . . 20
3 DIE VEREINBARUNG VON AUSFUEHRUNGSFRISTEN ALS VERBINDLICHE VERTRAGSFRIST
. . 22
3.1 DIE BAUAUSFUEHRUNG BEI FEHLENDER VEREINBARUNG VON AUSFUEHRUNGS
FRISTEN 22
3.2 DIE VEREINBARUNG VERBINDLICHER VERTRAGSFRISTEN IM SINNE DES
§ 5 ABS. 1 VOB/B 24
3.2.1 DER AUSFUEHRUNGSBEGINN 26
3.2.2 DIE EINZELFRISTEN 29
3.2.3 DIE AUSFUEHRUNGSFRIST ODER BAUZEIT 31
3.3 DIE FESTLEGUNG UND BERECHNUNG DER AUSFUEHRUNGSFRISTEN 35
3.4 AENDERUNG UND VERSCHIEBUNG VON VERTRAGSFRISTEN 36
3.4.1 EINSEITIGES ZEITLICHES ANORDNUNGSRECHT NACH § 1 ABS. 3 VOB/B 38
3.4.2 BESCHLEUNIGUNGSANORDNUNGEN U. A 47
3.4.3 WEITERE FOLGEN BAUZEITLICHER ANORDNUNGEN 51
3 4.4 ZEITLICHES ANORDNUNGSRECHT BEI BGB-VERTRAEGEN 52
I VII
HTTP://D-NB.INFO/1051593891
INHALTSVERZEICHNIS
SEITE
3.5 NACHTRAEGLICHE BESTIMMUNG DER BAUZEIT/AUFSTELLUNG EINES BAUZEITEN-
PLANS 52
4 DIE VEREINBARUNG VON VERTRAGSSTRAFEN 56
4.1 VERTRAGSSTRAFENKLAUSELN IN INDIVIDUALVEREINBARUNGEN 59
4.2 VERTRAGSSTRAFEN IN ALLGEMEINEN GESCHAEFTSBEDINGUNGEN 59
4.2.1 VERZUGS(UN)ABHAENGIGE VERTRAGSSTRAFE 62
4.2.2 HOEHE DER VERTRAGSSTRAFE 64
4.2.3 VERTRAGSSTRAFE BEI ZWISCHENTERMINEN 66
4.2.4 REGELUNGEN ZUM VORBEHALT DER VERTRAGSSTRAFE 70
4.2.5 VEREINBARUNGEN ZUR KUMULATIVEN GELTENDMACHUNG VON
VERTRAGSSTRAFEN 72
4.2.6 RECHTSFOLGE UNWIRKSAMER VERTRAGSSTRAFENKLAUSELN 73
4.2.7 ENTFALL VON VERTRAGSSTRAFEN WEGEN AEUSSERER UMSTAENDE 75
5 BAUZEIT UND BAULEISTUNG IM GEGENSEITIGEN ABHAENGIGKEITSVERHAELTNIS 76
5.1 ALLGEMEINE GRUNDLAGEN 76
5.2 DIE LEISTUNGSBESCHREIBUNG ALS GRUNDLAGE FUER DIE FESTLEGUNG DES BAU-
SOLLS 77
5.3 ARTEN DER LEISTUNGSBESCHREIBUNG 79
5.3.1 DIE LEISTUNGSBESCHREIBUNG MIT LEISTUNGSVERZEICHNIS 80
5.3.2 DIE FUNKTIONALE LEISTUNGSBESCHREIBUNG ODER LEISTUNGS
BESCHREIBUNG MIT LEISTUNGSPROGRAMM 84
5.4 DAS RECHT DES AUFTRAGGEBERS ZUR ANORDNUNG VON LEISTUNGSAENDERUNGEN
UND ZUSATZLEISTUNGEN 89
5.4.1 LEISTUNGSAENDERUNGSANORDNUNG NACH § 1 ABS. 3 VOB/B 89
5.4.2 ANORDNUNG ZUSAETZLICHER LEISTUNGEN (§ 1 ABS. 4 VOB/B) 90
5.4.3 KEINE VERAENDERUNG DES LEISTUNGSSOLLS DURCH DRITTE 92
5.4.4 ZUSAETZLICHE VERGUETUNG FUER GEAENDERTE ODER ZUSATZLICHE LEISTUNGEN
UNTER BERUECKSICHTIGUNG DER BAUZEIT 93
II. VERTRAGSAUSLEGUNG ALS WESENTLICHES KRITERIUM DER BESTIMMUNG DER
LEISTUNGSVERPFLICHTUNG DES AUFTRAGNEHMERS
95
1 WORTLAUT DER LEISTUNGSBESCHREIBUNG/OBJEKTIVE EMPFAENGERSICHT 96
1.1 BEDEUTUNG DER FUNKTIONSGERECHTEN HERSTELLUNG DER BAULEISTUNG . 99
1.2 UMFANG DER RISIKOUEBERNAHME 101
1.3 STILLSCHWEIGENDE RISIKOUEBERNAHME 103
1.4 NACHFRAGEMOEGLICHKEIT/AUFKLARUNGSOBLIEGENHEIT DES AUFTRAGNEHMERS/
BIETERS VOR VERTRAGSSCHLUSS 105
1.5 VEREINBARTE RISIKOUEBERNAHME DURCH DEN AUFTRAGNEHMER 106
2 BESTIMMUNG DER GESCHULDETEN LEISTUNG UNTER EINBEZIEHUNG DER VOB/C
(ATV/DIN) 109
3 BESTIMMUNG DES LEISTUNGSSOLLS BEI OEFFENTLICHER AUSSCHREIBUNG/UNTER
EINBEZIEHUNG DER VOB/A 114
4 KEIN EINDEUTIGES AUSLEGUNGSERGEBNIS/SCHADENSERSATZANSPRUECHE DES
AUFTRAGNEHMERS 120
VIII I
INHALTSVERZEICHNIS
SEITE
III DIE BAUAUSFUEHRUNG UND DIE BAUZEIT
123
1 AUSFUEHRUNG DER LEISTUNGEN ZU DEN ANGEGEBENEN TERMINEN 123
1.1 RECHTZEITIGER BEGINN DER BAUAUSFUEHRUNG 123
1.2 BAUFORTSCHRITT UND DESSEN ANGEMESSEN FOERDERUNG 128
1.3 TERMINGERECHTE FERTIGSTELLUNG DER BAULEISTUNG 131
2 ANSPRUECHE DES AUFTRAGGEBERS BEI VERZOEGERTER BAUAUSFUEHRUNG 133
2.1 ANSPRUECHE DES BESTELLERS NACH DER GESETZLICHEN REGELUNG DES BGB-
WERKVERTRAGSRECHTS 133
2.1.1 SCHADENSERSATZANSPRUCH AUS VERZUG 134
2.1.2 RUECKTRITT VOM VERTRAG 134
2.1.3 SCHADENSERSATZANSPRUCH STATT DER LEISTUNG 138
2.1.4 ANSPRUCH AUF VERTRAGSSTRAFE 141
2.2 ANSPRUECHE DES AUFTRAGGEBERS NACH DER VOB/B 141
2.2.1 DER SCHADENSERSATZANSPRUCH DES AUFTRAGGEBERS NACH
§§ 5 ABS. 4, 6 ABS. 6 VOB/B 143
2.2.2 DAS KUENDIGUNGSRECHT DES AUFTRAGGEBERS NACH
§§ 5 ABS. 4, 8 ABS. 3 VOB/B 155
2.2.3 DER VERTRAGSSTRAFENANSPRUCH DES AUFTRAQQEBERS NACH § 11
VOB/B 187
3 ANSPRUECHE DES AUFTRAGNEHMERS AUF BAUZEITVERLAENGERUNG IN FOLGE VON
BEHINDERUNGEN GEMAESS § 6 ABS. 2 VOB/B 190
3.1 BEHINDERUNG DURCH STREIK ODER AUSSPERRUNG 192
3.2 BEHINDERUNG DURCH HOEHERE GEWALT ODER ANDERE UNABWENDBARE
UMSTAENDE 193
3.3 BEHINDERUNG DURCH WITTERUNGSVERHAELTNISSE 196
3.4 BEHINDERUNG DURCH UMSTAENDE AUS DEM RISIKOBEREICH DES AUFTRAG
GEBERS 198
3.4.1 BAUZEITVERLAENGERUNG BEI VERKEHRSBEHINDERUNGEN 200
3.4.2 BAUZEITVERLAENGERUNG DURCH ZUSAETZLICHE/GEAENDERTE LEISTUNGEN 201
3.4.3 BAUZEITVERLAENGERUNG DURCH MEHRMENGEN UND BAUGRUNDRISIKO . 203
3 4.4 BAUZEITVERLAENGERUNG DURCH VERSPAETETE ODER MANGELHAFTE FERTIG
STELLUNG VON VORUNTERNEHMERLEISTUNGEN 207
3.4.5 BAUZEITVERLANGERUNG DURCH VERZOEGERTE ZUSCHLAGSERTEILUNG IN
VERGABEVERFAHREN 209
3.5 DIE BEHINDERUNGSANZEIGE ODER OFFENKUNDIGKEIT DER BEHINDERUNG (§ 6
ABS. 1 VOB/B)/BEHINDERUNGSANMELDUNG 213
3.6 AUTOMATISCHE FRISTVERLAENGERUNG UND DEREN BERECHNUNG GEMAESS § 6
ABS. 4 VOB/B 219
3.7 WEITERE FOLGEN DER BAUZEITVERLAENGERUNG 224
3.7.1 WEGFALL EINES VERTRAGSTERMINS/VERTRAGSSTRAFENANSPRUCHS 224
3.7.2 PFLICHTEN DES AUFTRAGNEHMERS BEI BEHINDERUNG 227
INHALTSVERZEICHNIS
SEITE
4 RECHTE/MEHRKOSTENANSPRUECHE DES AUFTRAGNEHMERS BEI BEHINDERUNGEN -
UEBERBLICK 228
4.1 UNTERSCHEIDUNG ZWISCHEN INNER- UND AUSSERBETRIEBLICH VERURSACHTER
BAUABLAUFSTOERUNGEN 229
4.2 ALLGEMEINE GRUNDLAGEN EINES MEHRKOSTENANSPRUCHS DES AUFTRAG
NEHMERS BEI BEHINDERUNGEN IN EINEM VOB-VERTRAG 232
5 ANSPRUECHE DES AUFTRAGNEHMERS AUF VERGUETUNGSANPASSUNG BEI BAU
VERZOEGERUNGEN IN FOLGE VON LEISTUNGSAENDERUNGEN (§ 2 ABS. 5 VOB/B) .
236
5.1 AENDERUNG DER GRUNDLAGEN DES PREISES 237
5.2 ANORDNUNG DES AUFTRAGGEBERS IM SINNE DES § 2 ABS. 5 VOB/B 240
5.3 AUFFANGTATBESTAND DES § 2 ABS. 8 NR. 2 UND 3 VOB/B BEI FEHLENDER
ANORDNUNG, VOR ALLEM FUER BESCHLEUNIGUNGSMASSNAHMEN 247
5.4 WICHTIGE FALLGRUPPEN 250
5.4.1 ANSPRUCH BEI UNKLAREN/UNVOLLSTAENDIGEN LEISTUNGSBESCHREIBUN
GEN 250
5.4.2 LEISTUNGSAENDERUNGEN WEGEN ERSCHWERNISSEN, VOR ALLEM BAU
GRUNDRISIKO 265
5.4.3 LEISTUNGSAENDERUNGEN IN FOLGE *ANDERER ANORDNUNGEN DES AUF
TRAGGEBERS", VOR ALLEM AENDERUNGEN ZUR BAUZEIT 288
5.4.4 LEISTUNGSANDERUNGEN IN FOLGE ANORDNUNGEN DRITTER 295
5.4 5 ALTERNATIV- UND EVENTUALPOSITIONEN ALS URSACHE VON BAUABLAUF
STOERUNGEN UND GRUNDLAGE FUER EINE VERGUETUNGSANPASSUNG NACH
§ 2 ABS. 5 VOB/B 299
5.4.6 LEISTUNGSAENDERUNGEN VOR VERTRAGSABSCHLUSS 326
5.5 ANKUENDIGUNGSERFORDERNIS FUER MEHRVERGUETUNGSANSPRUCH NACH
§ 2 ABS. 5 VOB/B? 335
5.6 BERECHNUNG DER VERTRAGSANPASSUNG UNTER BERUECKSICHTIGUNG DER MEHR-
UND MINDERKOSTEN (§ 2 ABS. 5 VOB/B) 337
5 6.1 BERECHNUNG DER NACHTRAGSVERGUETUNG IN ANLEHNUNG AN DEN
VERTRAGSPREIS 338
5.6.2 RECHTLICHE WIRKSAMKEIT VON § 2 ABS. 5 VOB/B UND ORTSUEBLICHER
PREIS 345
5.6.3 PREISANPASSUNG BEI SITTENWIDRIGER PREISBILDUNG 350
5.6.4 PREISANPASSUNG BEI WEGFALL/STOERUNG DER GESCHAEFTSGRUNDLAGE . . 356
5.6.5 EINBEZIEHUNG ALLER KOSTEN IN DIE NACHTRAGSVEREINBARUNG 362
5.7 ANFORDERUNGEN AN NACHTRAGSANGEBOTE UND DEREN BEARBEITUNG 365
5.7.1 PLANUNGSVERANTWORTUNG DES AUFTRAGGEBERS 365
5.7.2 NACHTRAGSBEARBEITUNGSKOSTEN/NACHTRAGSERSTELLUNGSKOSTEN . 367
5.7.3 ANLEHNUNG AN DIE KALKULATION DES HAUPTVERTRAGES 369
5.7.4 EINBEZIEHUNG ALLER KOSTEN IN DEN NACHTRAG/GESONDERTE
BAUZEITENNACHTRAGE 380
5.7.5 NACHTRAGSPRUEFUNG DURCH DEN AUFTRAGGEBER 381
5.7.6 ABSCHLUSS DER NACHTRAGSVEREINBARUNG 385
5.7.7 LEISTUNGSEINSTELLUNG BEI UNTERBLEIBEN DER VEREINBARUNG ZUM
NACHTRAG 389
XL
INHALTSVERZEICHNIS
SEITE
5.8 BESONDERHEITEN BEI NACHTRAGSFORDERUNGEN FUER AENDERUNGEN BEI SUB
UNTERNEHMERLEISTUNGEN 393
5.9 VERGABEGEWINN UND VERGABEVERLUST BEI NACHTRAGSFORDERUNGEN 399
6 DER SCHADENSERSATZANSPRUCH DES AUFTRAGNEHMERS AUS § 6 ABS. 6 VOB/B . .
404
6.1 DIE ANSPRUCHSVORAUSSETZUNGEN DES § 6 ABS. 6 VOB/B 406
6.1.1 BEHINDERUNG/BEHINDERUNGSANZEIGE 406
6.1.2 SCHULDHAFTES HANDELN DES AUFTRAGGEBERS 406
6.1.3 BEHINDERUNGSSCHADEN 410
6.1.4 SCHLUESSIGE DARLEGUNG VON BEHINDERUNG, VERSCHULDEN UND
SCHADEN 410
6.2 VERSCHULDEN DES AUFTRAGGEBERS UND MITVERSCHULDEN DES AUFTRAG
NEHMERS 419
6.3 SONDERFALL: BEHINDERUNG DES AUFTRAGNEHMERS DURCH MANGELHAFTE ODER
VERSPAETETE VORUNTERNEHMERLEISTUNGEN 421
6.3.1 VERGUETUNGS-/KOSTENANSPRUCH DES AUFTRAGNEHMERS 421
6.3.2 ERSATZANSPRUECHE BEI BEHINDERUNGEN IN FOLGE MANGELHAFTER ODER
VERSPAETETER VORLEISTUNGEN 425
7 DER ZU ERSETZENDE BEHINDERUNGSSCHADEN, SEIN NACHWEIS UND SEINE DURCH
SETZUNG 434
7.1 RECHTLICHE GRUNDLAGEN DER SCHADENSBERECHNUNG 435
7.2 GRUNDLAGEN DER BAUBETRIEBLICHEN KOSTENERMITTLUNG 438
7 3 DIE ABSTRAKTE SCHADENSBERECHNUNG UND DAS AEQUIVALENZKOSTEN
VERFAHREN 440
7.4 DIE KONKRETE SCHADENSBERECHNUNG 446
7.5 SCHADENSSCHAETZUNG NACH § 287 ZPO 453
7.6 SCHADENSNACHWEIS UNTER BESONDERER BERUECKSICHTIGUNG VON MEHRKOSTEN
BEI VERLAENGERTER GERAETEVORHALTUNG 456
7.7 KEINE MEHRWERTSTEUER AUF DIE MEHRKOSTEN IM RAHMEN DES
BEHINDERUNGSSCHADENS 461
7.8 ABSCHLAGSZAHLUNGEN AUF DEN MEHRKOSTENERSTATTUNGS-/SCHADENSERSATZ-
ANSPRUCH NACH § 6 ABS. 6 VOB/B 461
7.9 DIE VERJAEHRUNG DES SCHADENSERSATZANSPRUCHES 463
7.10 DIE EINREDE DER VORBEHALTLOSEN ANNAHME DER SCHLUSSZAHLUNG (§ 16
ABS. 3 NR. 2 VOB/B) 465
8 ENTSCHAEDIGUNGSANSPRUCH DES AUFTRAGNEHMERS NACH § 642 BGB 465
8.1 MITWIRKUNGSPFLICHTEN DES AUFTRAGGEBERS 466
8 2 ANNAHME-ODER GLAEUBIGERVERZUG DES AUFTRAGGEBERS 468
8.3 BEHINDERUNGSANZEIGE GEMAESS § 6 ABS. 1 VOB/B 472
8.4 ART UND HOEHE DER ENTSCHAEDIGUNG 472
8.5 DARLEGUNG DER VORAUSSETZUNGEN EINES ENTSCHAEDIGUNGSANSPRUCHS . 479
8.6 UMSATZSTEUER AUF ENTSCHAEDIGUNGSANSPRUCH 482
8.7 KUERZUNG BEI MITVERSCHULDEN 482
9 RECHTSFOLGEN BEI UNMOEGLICHER MITWIRKUNGSHANDLUNG 483
9.1 FREIWERDEN VON LEISTUNGSPFLICHT 485
9.2 VERGUETUNGSFOLGEN 485
INHALTSVERZEICHNIS
SEITE
10 MEHRKOSTENANSPRUCH DES AUFTRAGNEHMERS BEI BEHINDERUNGEN IN EINEM
BGB-VERTRAG 488
10.1 ENTSCHAEDIGUNG NACH § 642 BGB 489
10.2 SCHULDNERVERZUG 489
10.3 MEHRKOSTENERSTATTUNGSANSPRUCH NACH § 304 BGB 490
TEIL B
DIE BAUBETRIEBIICHEN PROBLEME BEI BAUVERZOEGERUNGEN UND LEISTUNGS
AENDERUNGEN 491
1 KRITISCHE BESTANDSAUFNAHME UND AKTUELLER STAND ZUR NACHWEISFUEHRUNG BEI
BAUABLAUFSTOERUNGEN 493
1.1 DIE AKTUALITAET DES THEMAS *BAUVERZOEGERUNGEN" 493
1.2 ANFORDERUNGEN DER RECHTSPRECHUNG 493
1.3 BISHERIGE VERFAHREN ZUR NACHWEISFUEHRUNG UND DEREN SCHWACHSTELLEN 494
1.4 ANFORDERUNGEN AN BAUBETRIEBLICHE GUTACHTEN ZUR BEWERTUNG VON BAU
ABLAUFSTOERUNGEN UND DEREN FOLGEN 498
2 DER TERMINPLAN ALS GRUNDLAGE FUER DIE FESTSTELLUNG VON BAUZEITVERZOEGE
RUNGEN 502
2.1 NOTWENDIGKEIT DER TERMINPLANUNG 502
2.2 SOLL- BZW. SOLL-O-TERMINPLAN 502
2.2.1 ANFORDERUNGEN AN DEN SOLL- BZW. SOLL-O-TERMINPLAN 503
2.2.2 MASSGEBENDE EINFLUSSGROESSEN IM TERMINPLAN 505
2.2.3 DARSTELLUNG VON TERMINABLAEUFEN 509
2.3 IST-TERMINPLAN 520
2.3.1 ANFORDERUNGEN AN DEN IST-TERMINPLAN 520
2.3.2 DER IST-TERMINPLAN ALS STEUERUNGSINSTRUMENT UND DOKUMENTA
TIONSMITTEL 521
2.4 PROGNOSE DER FERTIGSTELLUNGSTERMINE 522
2.4.1 TERMINPLANUNG 522
2.4.2 TERMINKONTROLLE 523
2.4.3 TERMINPROGNOSEN 524
2.4.4 TERMINSTEUERUNG 525
3 GRUNDLAGEN FUER EINEN VERZOEGERUNGSNACHWEIS 526
3.1 ANFORDERUNGEN AN EINEN ADAEQUAT KAUSALEN VERZOEGERUNGSNACHWEIS 526
3.2 SOLL- BZW. SOLL(0)-BAUZEITENPLAN 528
3.2.1 VERTRAGLICH VEREINBARTER BAUABLAUF (SOLL) 528
3.2.2 RECHENBARER UND REALISTISCHER SOLL(0)-BAUABLAUF 529
3.3 ABGRENZUNG DER VERSCHIEDENEN BAUABLAUFSTORUNGEN 533
3.3.1 BAUABLAUFSTOERUNGEN AUS VERTRAGSKONFORMEM HANDELN DES AUF
TRAGGEBERS (§ 2 ABS. 3, 4, 5 UND 6 VOB/B) 536
3.3.2 BAUABLAUFSTOERUNGEN DURCH BEHINDERUNGEN DES BAUABLAUFS DURCH
DEN AUFTRAGGEBER (§ 6 ABS. 2 VOB/B) 540
3.3.3 BAUABLAUFSTOERUNGEN DURCH BEHINDERUNGEN DES BAUABLAUFS DURCH
DEN AUFTRAGGEBER (§ 642 BGB) 541
XII I
INHALTSVERZEICHNIS
SEITE
3.3.4 BAUABLAUFSTOERUNGEN DURCH VERZOEGERTER VERGABE DURCH DEN AUF
TRAGGEBER 541
3.3.5 BAUABLAUFSTOERUNGEN DURCH AUSSERGEWOEHNLICHE WITTERUNG
(§ 6 ABS. 2 VOB/B) 542
3.3.6 BAUABLAUFSTOERUNGEN IN FOLGE ANDERER ANORDNUNGEN DES AUF
TRAGGEBERS 543
3.3.7 BAUABLAUFSTOERUNGEN AUS FEHLERN DES AUFTRAGNEHMERS 544
3.4 VERURSACHUNGSGERECHTE EINARBEITUNG VON STOERUNGEN/BEHINDERUNGEN IN
DEN SOLL(0)-TERMINPLAN BZW. IN MODIFIZIERTE SOLL-TERMINPLAENE (SOLL'(1)
BIS
SOLL'(N)) 546
3.4.1 SACHVERHALTSANALYSE UND -DARSTELLUNG DER VERSCHIEDENEN STOER
FAELLE 547
3.4.2 STOERUNGSARTEN UND MOEGLICHKEITEN IHRER BERUECKSICHTIGUNG . 550
3.4.3 BEDEUTUNG DER EINARBEITUNG VON STOERUNGEN IM SOLL-BAUABLAUF 558
3.4.4 VORGEHENSWEISE BEI KOMPLEXEN BAUVORHABEN MIT EINER VIELZAHL
VON STOERUNGSEINFLUESSEN 559
3.5 ABGLEICH MIT DEM IST-ABLAUF ALS NOTWENDIGE KAUSALITAETSBEGRUENDUNG 561
3.5.1 LEISTUNGSBEREITSCHAFT/LEISTUNGSFAEHIGKEIT 564
3.5.2 TATSAECHLICH GERINGERE STOERUNGSAUSWIRKUNG 567
3.6 UEBERPRUEFUNG UND DARLEGUNG DER KAUSALITAET 569
3.6.1 HAFTUNGSBEGRUENDENDE KAUSALITAET 570
3.6.2 HAFTUNGSAUSFUELLENDE KAUSALITAET 572
3.7 BESTIMMUNG EINES NEUEN, NACH ENDE DER STOERUNG SICH ERGEBENEN SOLL
ABLAUFS SOLL(1) BIS SOLL(N) 574
3.8 BEISPIELHAFTE DARSTELLUNG DER VORGEHENSWEISE 574
3.8.1 VERTRAGLICH VEREINBARTE BAUABLAUFPLANUNG (SOLL) 575
3.8.2 RECHENBARER UND REALISTISCHER BAUABLAUF (SOLL(0)) 575
3.8.3 BAUABLAUFSTOERUNG BAST 1 - VERSPAETETE UEBERGABE DER AUSFUEH
RUNGSUNTERLAGEN 577
3.8.4 STOERUNGSMODIFIZIERTER SOLL-TERMINPLAN (SOLL'(1)) 577
3.8.5 ABGLEICH MIT DEM IST-ABLAUF (SOH'I
ST
(1)) 578
3.8.6 ANPASSUNG DES SOLL'(1) AN DEN IST-BAUABLAUF (SOH
'I5
,(1)A) 579
3.8.7 BAUABLAUFSTOERUNG BAST 2 - MEHRSTAHLVERLEGUNG 580
4 SONDERTHEMEN BEI DER VERZOEGERUNGSERMITTLUNG 581
4.1 SEKUNDAERVERZOEGERUNGEN 581
4.1.1 SEKUNDAERVERZOEGERUNGEN DURCH DAS WIEDERANLAUFEN DER BAU
ARBEITEN 581
4.1.2 SEKUNDARVERZOEGERUNGEN DURCH JAHRESZEITLICHE VERSCHIEBUNGEN 581
4.2 MOEGLICHKEITEN DER ABMINDERUNG VON VERZOEGERUNGEN 583
4.2.1 UMSTELLUNG DES BAUABLAUFS 583
4.2.2 BESCHLEUNIGUNGSMASSNAHMEN 584
4.2.3 BAUEN NACH VORABZUEGEN 589
4.3 DOPPELKAUSALITAT/UBERHOLENDE KAUSALITAET 590
4.4 PUFFERZEITEN BEI BAUVERZOEGERUNGEN AUS BAUBETRIEBLICHER SICHT 596
4.5 UNTERSUCHUNG DER VOM AUFTRAGNEHMER SELBST VERURSACHTEN STOERUNGEN/
BEHINDERUNGEN 615
I XIII
INHALTSVERZEICHNIS
SEITE
5 NEUERE VORGEHENSWEISEN ZUR NACHWEISFUEHRUNG BEI BAUABLAUFSTOERUNGEN 620
5.1 VORGEHENSWEISE NACH THODE 620
5.2 PRAKTISCHE SCHWIERIGKEITEN UND GRENZEN DER VORGEHENSWEISE NACH
THODE 623
5.3 VORSCHLAG EINER BAUBETRIEBLICHEN VORGEHENSWEISE ANHAND EINES
KONKRETEN BEISPIELS 625
5.3.1 GEPLANTER BAUABLAUF 625
5.3.2 TATSAECHLICHER GESTOERTER UND HYPOTHETISCH UNGESTOERTER TATSAECH
LICHER BAUABLAUF NACH THODE 626
5.3.3 PRAXISGERECHTER STOERUNGSMODIFIZIERTER BAUABLAUF NACH BAU
BETRIEBLICHER VORGEHENSWEISE 628
5.4 KRITISCHE WUERDIGUNG BEIDER VORGEHENSWEISEN 631
6 DAS 9-STUFIGE NACHWEISVERFAHREN ZUR FORTSCHREIBUNG EINES
SOLL-O-TERMIN-
PLANS UNTER BERUECKSICHTIGUNG DES TATSAECHLICHEN BAUABLAUFS 633
6.1 EIN MEHRSTUFIGES NACHWEISVERFAHREN UNTER BERUECKSICHTIGUNG DES
TATSAECHLICHEN BAUABLAUFS 635
6.2 KONKRETES BEISPIEL ANHAND EINES MEHRSTUFIGEN NACHWEISVERFAHRENS
UNTER BERUECKSICHTIGUNG DES TATSAECHLICHEN BAUABLAUFS 647
7 DOKUMENTATION VON BAUABLAUFSTOERUNGEN UND DEREN AUSWIRKUNGEN . 664
7 1 DOKUMENTATION VON LEISTUNGSAENDERUNGEN ALS GRUNDLAGE FUER VERZOEGE
RUNGEN 666
7.1.1 AUFMASSE UND ABRECHNUNG 666
7.1.2 SOLL-IST-VERGLEICH 669
7.1.3 VERGLEICH VON ANGEBOTS-UND AUSFUEHRUNGSPLAENEN 670
7.1.4 VERGLEICHE ZU ANDEREN OBJEKTEN 672
7.2 FESTSTELLUNGEN IM TERMINPLAN 672
7.3 PLANLIEFERUNGSLISTE 673
7.4 ELEKTRONISCHES MANAGEMENT DER PLANUNG 676
7.5 BAUTAGESBERICHTE/BAUTAGEBUECHER 677
7.6 DOKUMENTENMANAGEMENT 681
7.7 FOTO- BZW VIDEODOKUMENTATION 683
7.8 BAUBESPRECHUNGSBERICHTE 684
7.9 BEHINDERUNGSANZEIGEN 687
7.10 STORUNGSORIENTIERTE, INTEGRIERENDE ELEKTRONISCHE DOKUMENTATION .
688
8 ERFASSUNG UND BEWERTUNG DER KOSTEN DURCH BAUZEITVERZOEGERUNGEN UND
LEISTUNGSAENDERUNGEN 699
8.1 KOSTENRECHNUNG UND KALKULATION IM BAUBETRIEB 699
8.1.1 UNTERSCHEIDUNG DER KOSTENCHARAKTERE 701
8.1.2 GLIEDERUNG DER KALKULATION 702
8.13 AUFBAU UND STRUKTUR VON LEISTUNGSVERZEICHNISSEN 707
8.1.4 NUMMERIERUNG DER LEISTUNGSPOSITIONEN 708
8.15 VORGEHENSWEISE BEI DER BAUKALKULATION 709
8.16 KALKULATION VON BESONDEREN POSITIONSFORMEN 717
8.1 7 DIE KALKULATION ALS GRUNDLAGE FUER DIE BEWERTUNG VON BAUZEIT
VERZOEGERUNGEN 718
XIV I
INHALTSVERZEICHNIS
SEITE
8.2 RECHTLICHE ANFORDERUNGEN AN MONETAERE BEWERTUNGEN VON BAUZEIT
VERZOEGERUNGEN UND LEISTUNGSAENDERUNGEN/ZUSATZLEISTUNGEN 719
8.2.1 ANSPRUCHSGRUNDLAGE: VERGUETUNGSERMITTLUNG NACH § 2 VOB/B 719
8.2.2 ANSPRUCHSGRUNDLAGE: SCHADENSERSATZERMITTLUNG NACH § 6 VOB/B 725
8.2.3 ANSPRUCHSGRUNDLAGE: ENTSCHADIGUNGSFORDERUNG NACH § 642 BGB 727
8.3 VERGUETUNGSERMITTLUNG NACH § 2 VOB/B 728
8.3 1 KALKULATORISCHE GRUNDLAGEN 728
8.3 2 NACHTRAGSKALKULATION VON LEISTUNGSANDERUNGEN UND ZUSATZ
LEISTUNGEN 731
8.3.3 BAUZEITVERAENDERUNGSBEDINGTE NACHTRAGSKOSTEN 735
8.3.4 BEWERTUNG VON NACHTRAGSPREISEN NACH BAUBETRIEBLICH
ANGEMESSENEN ANSAETZEN 737
8 3.5 BEWERTUNG VON NACHTRAGSPREISEN NACH ORTSUEBLICHEN
ANGEMESSENEN PREISEN 737
8.3.6 SONDERTHEMA: PAUSCHALPREISVEREINBARUNG 738
8.4 SCHADENSERSATZERMITTLUNG NACH § 6 ABSATZ 6 VOB/B 739
8.4.1 BEWERTUNGSGRUNDLAGE 739
8.4.2 BEWERTUNG DER NACHWEISLICH ENTSTANDENEN KOSTEN ALS SCHADENS
ERSATZ 742
8.4.3 QUALIFIZIERTE SCHADENSSCHAETZUNG NACH § 287 ZPO 744
8.5 ALLGEMEINE GESCHAEFTSKOSTEN BEI EINER VERLAENGERUNG DER BAUZEIT . .
750
8.5.1 DIE BESTIMMUNG DER ALLGEMEINEN GESCHAEFTSKOSTEN 750
8.5.2 DIE KALKULATION DER ALLGEMEINEN GESCHAEFTSKOSTEN 752
8.5.3 DER KOSTENCHARAKTER DER ALLGEMEINEN GESCHAEFTSKOSTEN 754
8.5.4 PROBLEME BEI DER BERUECKSICHTIGUNG DER ALLGEMEINEN GESCHAEFTS
KOSTEN 756
8.5.5 BERUECKSICHTIGUNG DER ALLGEMEINEN GESCHAEFTSKOSTEN IM FALL VON
LEISTUNGSAENDERUNGEN UND EINER BAUZEITVERZOEGERUNG 757
8.5 6 ENTWICKLUNG EINER METHODIK ZUR BERUECKSICHTIGUNG DER AGK IM
FALLE VON LEISTUNGSAENDERUNGEN UND BAUZEITVERAENDERUNGEN . . 768
8.5.7 AUSGLEICHSBERECHNUNG 778
8.5.8 BERECHNUNGSBEISPIEL FUER DIE ERMITTLUNG DER UNTERDECKUNG DER
AGK IM FALLE EINER BAUZEITVERAENDERUNG UND GLEICHZEITIG ZUSAETZ
LICHEN BZW. GEAENDERTEN LEISTUNGEN 779
8.6 AUFBAU UND HANDHABUNG DER BAUABLAUF-KOSTEN-ZUORDNUNG 782
8.6.1 WAHL UND BEGRUENDUNG DER VORGEHENSWEISE 782
8.6.2 AUFBAU DER BAUABLAUF-KOSTEN-ZUORDNUNG 783
8.6.3 SPEZIELLE SYSTEMATISCHE VORARBEITEN FUER DIE BAUABLAUF-KOSTEN-
ZUORDNUNG 785
8.6.4 ZUORDNUNG DER KOSTEN ZUM BAUABLAUF 786
8.6.5 DIE ERMITTLUNG DER MEHRKOSTEN AUS BAUVERZOEGERUNGEN 787
9 BERECHNUNG EINES ENTSCHAEDIGUNGSANSPRUCHES NACH § 642 BGB 789
9.1 EINFUEHRUNG 789
9.2 ANSPRUCHSVORAUSSETZUNGEN UND BESTANDTEILE 792
9.2.1 MOEGLICHE ANSPRUCHSGRUNDLAGEN 792
9.2.2 ANSPRUCHSVORAUSSETZUNGEN 793
9.2.3 DAUER DES VERZUGES 795
I XV
INHALTSVERZEICHNIS
SEITE
9 3 ANGEMESSENE ENTSCHAEDIGUNG 796
9.4 EIGENES ABRECHNUNGSMODELL ALS ANSPRUCH EIGENER ART 796
9.4.1 VEREINBARTE VERGUETUNG 806
9.4.2 VERGUETUNG TATSAECHLICH ERBRACHTER LEISTUNGEN 807
9.4.3 ERSPARTE AUFWENDUNGEN 808
9.4.4 ERWERB DURCH ANDERWEITIGE VERWENDUNG 817
9.4.5 NACHWEIS-UND BEWEISLAST 818
9.4.6 VERZUGSBEDINGTE ZUSATZKOSTEN IM ZEITRAUM DES VERZUGES 818
9.4.7 VERZUGSBEDINGTE ZUSATZKOSTEN AUSSERHALB DES ZEITRAUMS DES
VERZUGES 819
9.4.8 SONSTIGE VERZUGSBEDINGTE ZUSATZKOSTEN 822
9.5 GESCHLOSSENES BEISPIEL 823
9.6 ZUSAMMENFASSUNG 827
10 MEHRVERGUETUNG IN FOLGE EINES VERZOEGERTEN VERGABEVERFAHRENS 829
10.1 ANWENDUNGSGRUNDSAETZE ENTSPRECHEND DER BGH-URTEILE VOM 11.05 2009
UND 10.09.2009 829
10.2 LEITSAETZE ZUM FUELLEN DER REGELUNGSLUECKEN 830
10.2.1 BAUZEIT 830
10.2.2 MEHRKOSTEN 832
10.3 NOTWENDIGE AUSLEGUNGEN DER BGH-URTEILE ZUM BEGRIFF DER TATSAECH
LICHEN KOSTEN UND BAUBETRIEBLICHE ERWEITERUNGEN 836
10 3.1 GRUNDLAGEN DER MEHRKOSTENBERECHNUNG 838
10.3.2 ERARBEITUNG EINES HYPOTHETISCHEN UNGESTOERTEN BAUABLAUFS AUF
BASIS DES GESTOERTEN VERGABEVERFAHRENS 841
10.3.3 DARSTELLUNG DES TATSAECHLICHEN BAUABLAUFS 844
10.3.4 TRANSFORMATION DER TATSAECHLICHE KOSTEN AUF DEN ZEITPUNKT IM
HYPOTHETISCHEN BAUABLAUF AUS VERGABEVERZOEGERUNGEN 845
10.3.5 BERECHNUNG DER MEHR- UND MINDERKOSTEN UNTER NUTZUNG VON
PREISINDIZES ALS DIFFERENZ DER KOSTEN IM HYPOTHETISCHEN UND
GEPLANTEN BAUABLAUF 847
10.3.6 ZUM BEGRIFF DER VERMUTLICHEN BZW. HYPOTHETISCH TATSAECHLICHEN
KOSTEN 851
11 MINDERLEISTUNGEN IM GESTOERTEN BAUABLAUF 853
11.1 MINDERLEISTUNGEN AUS WITTERUNGSGRUENDEN 854
11.2 MINDERLEISTUNGEN DURCH DEN VERLUST DES EINARBEITUNGSEFFEKTES 860
11.3 MINDERLEISTUNGEN DURCH HAEUFIGES UMSETZEN DES ARBEITSPLATZES 866
11.4 MINDERLEISTUNGEN AUS AENDERUNGEN DER OPTIMALEN ABSCHNITTSGROESSE 870
11.5 MINDERLEISTUNGEN WEGEN NICHT OPTIMALER KOLONNENBESETZUNG 872
11.6 MINDERLEISTUNGEN BEI EINEM NICHT KONTINUIERLICHEN ARBEITSFLUSS 876
11.7 ZUSATZ- UND MINDERLEISTUNGEN BEI STILLEGUNG UND WIEDERAUFNAHME
DER BAUARBEITEN 879
12 NACHTRAGSANGEBOTE AUFSTELLEN, PRUEFEN UND VERHANDELN 883
12.1 PREISERMITTLUNGSGRUNDLAGE 886
12.2 SINNVOLLER AUFBAU EINES NACHTRAGES 894
12.2.1 NACHTRAGSBEGRUENDUNG 894
12.2.2 NACHTRAGSKALKULATION 899
XVI I
INHALTSVERZEICHNIS
SEITE
12.2.3 AUSWIRKUNGEN AUF DEN BAUABLAUF UND VORBEHALTE 902
12.2.4 NACHTRAGSANGEBOT 903
12.3 NACHTRAGSVERFOLGUNG 904
12.4 VERHANDLUNGEN UEBER NACHTRAGE UND SCHADENSERSATZFORDERUNGEN . 907
12.4.1 ALLGEMEINES 907
12.4.2 VERHANDLUNGSVORBEREITUNGEN 908
12.4.3 GENAUIGKEIT DER KOSTENNACHWEISE 910
12.4.4 VERHANDLUNGSFUEHRUNG 911
13 BEISPIELE FUER NACHTRAGSAUSARBEITUNGEN 912
13.1 NACHTRAGSAUSARBEITUNG AUF GRUND EINER GEAENDERTEN LEISTUNG NACH
§ 2 ABS. 5 VOB/B - GEAENDERTE TIEFGRUENDUNG; SACHVERHALTSDARSTELLUNG
UND NACHTRAGSBEGRUENDUNG 912
13.1.1 VERTRAGSLEISTUNG (BAU-SOLL) 912
13 1.2 TATSAECHLICH AUSGEFUEHRTE LEISTUNGEN/NOTWENDIGE DATEN (BAU-IST) 912
13.1.3 SCHRIFTWECHSEL ZWISCHEN DEM AUFTRAGGEBER UND AUFTRAGNEHMER 912
13.1.4 BAUBETRIEBLICHE UND BAURECHTLICHE ANSPRUCHSGRUNDLAGE 914
13.1.5 ZUSAMMENSTELLUNG DER MEHRKOSTEN FUER DIE TIEFGRUENDUNG . 915
13.1.6 ERGAENZENDE HINWEISE ZU DEN NACHTRAGSLEISTUNGEN 915
13.2 NACHTRAGSAUSARBEITUNG AUF GRUND EINER ZUSAETZLICHEN LEISTUNG NACH
§ 2 ABS. 6 VOB/B - HANGSICHERUNG UND BESCHLEUNIGUNGSMASSNAHMEN . 916
13.2.1 BESCHREIBUNG DER BAUMASSNAHME 916
13.2.2 GRUENDE UND URSACHEN FUER DIE GEAENDERTEN UND ZUSAETZLICHEN BAU
LEISTUNGEN 917
13.2.3 ANMELDUNG UND NACHWEIS DER ZUSAETZLICHEN LEISTUNGEN 918
13.2.4 BEISPIEL EINES NACHTRAGSANGEBOTES 918
13.3 NACHTRAGSAUSARBEITUNG AUF GRUND LEISTUNGSANDERUNGEN WEGEN
ABWEICHENDER GEBIRGSVERHAELTNISSE 926
13.3.1 VERTRAGSSOLL 926
13.3.2 NACHTRAGSBEGRUNDUNG 926
13.3.3 BERECHNUNG DER BAUZEITVERZOEGERUNG 927
13.3 4 NACHTRAGSKALKULATION 931
RANDNUMMERN-SYNOPSE 935
STICHWORTVERZEICHNIS 947
I XVII |
| any_adam_object | 1 |
| author_GND | (DE-588)115387498 |
| building | Verbundindex |
| bvnumber | BV042242800 |
| classification_rvk | PD 4768 ZI 3800 |
| classification_tum | BAU 080f |
| ctrlnum | (OCoLC)910783197 (DE-599)DNB1051593891 |
| dewey-full | 346.43024 |
| dewey-hundreds | 300 - Social sciences |
| dewey-ones | 346 - Private law |
| dewey-raw | 346.43024 |
| dewey-search | 346.43024 |
| dewey-sort | 3346.43024 |
| dewey-tens | 340 - Law |
| discipline | Rechtswissenschaft Bauingenieurwesen |
| edition | 7. Aufl. |
| format | Book |
| fullrecord | <?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><collection xmlns="http://www.loc.gov/MARC21/slim"><record><leader>00000nam a2200000 c 4500</leader><controlfield tag="001">BV042242800</controlfield><controlfield tag="003">DE-604</controlfield><controlfield tag="005">20151120</controlfield><controlfield tag="007">t</controlfield><controlfield tag="008">141216s2015 gw ad|| |||| 00||| ger d</controlfield><datafield tag="016" ind1="7" ind2=" "><subfield code="a">1051593891</subfield><subfield code="2">DE-101</subfield></datafield><datafield tag="020" ind1=" " ind2=" "><subfield code="a">9783804138858</subfield><subfield code="9">978-3-8041-3885-8</subfield></datafield><datafield tag="035" ind1=" " ind2=" "><subfield code="a">(OCoLC)910783197</subfield></datafield><datafield tag="035" ind1=" " ind2=" "><subfield code="a">(DE-599)DNB1051593891</subfield></datafield><datafield tag="040" ind1=" " ind2=" "><subfield code="a">DE-604</subfield><subfield code="b">ger</subfield><subfield code="e">rakwb</subfield></datafield><datafield tag="041" ind1="0" ind2=" "><subfield code="a">ger</subfield></datafield><datafield tag="044" ind1=" " ind2=" "><subfield code="a">gw</subfield><subfield code="c">XA-DE-NW</subfield></datafield><datafield tag="049" ind1=" " ind2=" "><subfield code="a">DE-11</subfield><subfield code="a">DE-M347</subfield><subfield code="a">DE-523</subfield><subfield code="a">DE-12</subfield><subfield code="a">DE-1050</subfield><subfield code="a">DE-634</subfield><subfield code="a">DE-Aug4</subfield><subfield code="a">DE-92</subfield><subfield code="a">DE-1043</subfield><subfield code="a">DE-B768</subfield><subfield code="a">DE-91</subfield><subfield code="a">DE-M489</subfield><subfield code="a">DE-706</subfield></datafield><datafield tag="082" ind1="0" ind2=" "><subfield code="a">346.43024</subfield><subfield code="2">22/ger</subfield></datafield><datafield tag="084" ind1=" " ind2=" "><subfield code="a">PD 4768</subfield><subfield code="0">(DE-625)135247:251</subfield><subfield code="2">rvk</subfield></datafield><datafield tag="084" ind1=" " ind2=" "><subfield code="a">ZI 3800</subfield><subfield code="0">(DE-625)156399:</subfield><subfield code="2">rvk</subfield></datafield><datafield tag="084" ind1=" " ind2=" "><subfield code="a">BAU 080f</subfield><subfield code="2">stub</subfield></datafield><datafield tag="245" ind1="1" ind2="0"><subfield code="a">Bauverzögerung und Leistungsänderung</subfield><subfield code="b">rechtliche und baubetriebliche Probleme und ihre Lösungen</subfield><subfield code="c">von Klaus Vygen ...</subfield></datafield><datafield tag="250" ind1=" " ind2=" "><subfield code="a">7. Aufl.</subfield></datafield><datafield tag="264" ind1=" " ind2="1"><subfield code="a">Köln</subfield><subfield code="b">Werner</subfield><subfield code="c">2015</subfield></datafield><datafield tag="300" ind1=" " ind2=" "><subfield code="a">XXXII, 967 S.</subfield><subfield code="b">Ill., graph. Darst.</subfield></datafield><datafield tag="336" ind1=" " ind2=" "><subfield code="b">txt</subfield><subfield code="2">rdacontent</subfield></datafield><datafield tag="337" ind1=" " ind2=" "><subfield code="b">n</subfield><subfield code="2">rdamedia</subfield></datafield><datafield tag="338" ind1=" " ind2=" "><subfield code="b">nc</subfield><subfield code="2">rdacarrier</subfield></datafield><datafield tag="500" ind1=" " ind2=" "><subfield code="a">Literaturverz. S. XXIII-XXXII</subfield></datafield><datafield tag="500" ind1=" " ind2=" "><subfield code="a">Inklusive Online-Ausg.</subfield></datafield><datafield tag="650" ind1="0" ind2="7"><subfield code="a">Bauausführung</subfield><subfield code="0">(DE-588)4206990-7</subfield><subfield code="2">gnd</subfield><subfield code="9">rswk-swf</subfield></datafield><datafield tag="650" ind1="0" ind2="7"><subfield code="a">Verzug</subfield><subfield code="0">(DE-588)4188180-1</subfield><subfield code="2">gnd</subfield><subfield code="9">rswk-swf</subfield></datafield><datafield tag="650" ind1="0" ind2="7"><subfield code="a">Verzögerte Bauausführung</subfield><subfield code="0">(DE-588)4193438-6</subfield><subfield code="2">gnd</subfield><subfield code="9">rswk-swf</subfield></datafield><datafield tag="651" ind1=" " ind2="7"><subfield code="a">Deutschland</subfield><subfield code="0">(DE-588)4011882-4</subfield><subfield code="2">gnd</subfield><subfield code="9">rswk-swf</subfield></datafield><datafield tag="689" ind1="0" ind2="0"><subfield code="a">Deutschland</subfield><subfield code="0">(DE-588)4011882-4</subfield><subfield code="D">g</subfield></datafield><datafield tag="689" ind1="0" ind2="1"><subfield code="a">Verzögerte Bauausführung</subfield><subfield code="0">(DE-588)4193438-6</subfield><subfield code="D">s</subfield></datafield><datafield tag="689" ind1="0" ind2=" "><subfield code="5">DE-604</subfield></datafield><datafield tag="689" ind1="1" ind2="0"><subfield code="a">Bauausführung</subfield><subfield code="0">(DE-588)4206990-7</subfield><subfield code="D">s</subfield></datafield><datafield tag="689" ind1="1" ind2="1"><subfield code="a">Verzug</subfield><subfield code="0">(DE-588)4188180-1</subfield><subfield code="D">s</subfield></datafield><datafield tag="689" ind1="1" ind2=" "><subfield code="8">1\p</subfield><subfield code="5">DE-604</subfield></datafield><datafield tag="700" ind1="1" ind2=" "><subfield code="a">Vygen, Klaus</subfield><subfield code="d">1939-2011</subfield><subfield code="e">Sonstige</subfield><subfield code="0">(DE-588)115387498</subfield><subfield code="4">oth</subfield></datafield><datafield tag="856" ind1="4" ind2="2"><subfield code="m">DNB Datenaustausch</subfield><subfield code="q">application/pdf</subfield><subfield code="u">http://bvbr.bib-bvb.de:8991/F?func=service&doc_library=BVB01&local_base=BVB01&doc_number=027680889&sequence=000001&line_number=0001&func_code=DB_RECORDS&service_type=MEDIA</subfield><subfield code="3">Inhaltsverzeichnis</subfield></datafield><datafield tag="883" ind1="1" ind2=" "><subfield code="8">1\p</subfield><subfield code="a">cgwrk</subfield><subfield code="d">20201028</subfield><subfield code="q">DE-101</subfield><subfield code="u">https://d-nb.info/provenance/plan#cgwrk</subfield></datafield><datafield tag="943" ind1="1" ind2=" "><subfield code="a">oai:aleph.bib-bvb.de:BVB01-027680889</subfield></datafield></record></collection> |
| geographic | Deutschland (DE-588)4011882-4 gnd |
| geographic_facet | Deutschland |
| id | DE-604.BV042242800 |
| illustrated | Illustrated |
| indexdate | 2024-07-20T08:22:31Z |
| institution | BVB |
| isbn | 9783804138858 |
| language | German |
| oai_aleph_id | oai:aleph.bib-bvb.de:BVB01-027680889 |
| oclc_num | 910783197 |
| open_access_boolean | |
| owner | DE-11 DE-M347 DE-523 DE-12 DE-1050 DE-634 DE-Aug4 DE-92 DE-1043 DE-B768 DE-91 DE-BY-TUM DE-M489 DE-706 |
| owner_facet | DE-11 DE-M347 DE-523 DE-12 DE-1050 DE-634 DE-Aug4 DE-92 DE-1043 DE-B768 DE-91 DE-BY-TUM DE-M489 DE-706 |
| physical | XXXII, 967 S. Ill., graph. Darst. |
| publishDate | 2015 |
| publishDateSearch | 2015 |
| publishDateSort | 2015 |
| publisher | Werner |
| record_format | marc |
| spelling | Bauverzögerung und Leistungsänderung rechtliche und baubetriebliche Probleme und ihre Lösungen von Klaus Vygen ... 7. Aufl. Köln Werner 2015 XXXII, 967 S. Ill., graph. Darst. txt rdacontent n rdamedia nc rdacarrier Literaturverz. S. XXIII-XXXII Inklusive Online-Ausg. Bauausführung (DE-588)4206990-7 gnd rswk-swf Verzug (DE-588)4188180-1 gnd rswk-swf Verzögerte Bauausführung (DE-588)4193438-6 gnd rswk-swf Deutschland (DE-588)4011882-4 gnd rswk-swf Deutschland (DE-588)4011882-4 g Verzögerte Bauausführung (DE-588)4193438-6 s DE-604 Bauausführung (DE-588)4206990-7 s Verzug (DE-588)4188180-1 s 1\p DE-604 Vygen, Klaus 1939-2011 Sonstige (DE-588)115387498 oth DNB Datenaustausch application/pdf http://bvbr.bib-bvb.de:8991/F?func=service&doc_library=BVB01&local_base=BVB01&doc_number=027680889&sequence=000001&line_number=0001&func_code=DB_RECORDS&service_type=MEDIA Inhaltsverzeichnis 1\p cgwrk 20201028 DE-101 https://d-nb.info/provenance/plan#cgwrk |
| spellingShingle | Bauverzögerung und Leistungsänderung rechtliche und baubetriebliche Probleme und ihre Lösungen Bauausführung (DE-588)4206990-7 gnd Verzug (DE-588)4188180-1 gnd Verzögerte Bauausführung (DE-588)4193438-6 gnd |
| subject_GND | (DE-588)4206990-7 (DE-588)4188180-1 (DE-588)4193438-6 (DE-588)4011882-4 |
| title | Bauverzögerung und Leistungsänderung rechtliche und baubetriebliche Probleme und ihre Lösungen |
| title_auth | Bauverzögerung und Leistungsänderung rechtliche und baubetriebliche Probleme und ihre Lösungen |
| title_exact_search | Bauverzögerung und Leistungsänderung rechtliche und baubetriebliche Probleme und ihre Lösungen |
| title_full | Bauverzögerung und Leistungsänderung rechtliche und baubetriebliche Probleme und ihre Lösungen von Klaus Vygen ... |
| title_fullStr | Bauverzögerung und Leistungsänderung rechtliche und baubetriebliche Probleme und ihre Lösungen von Klaus Vygen ... |
| title_full_unstemmed | Bauverzögerung und Leistungsänderung rechtliche und baubetriebliche Probleme und ihre Lösungen von Klaus Vygen ... |
| title_short | Bauverzögerung und Leistungsänderung |
| title_sort | bauverzogerung und leistungsanderung rechtliche und baubetriebliche probleme und ihre losungen |
| title_sub | rechtliche und baubetriebliche Probleme und ihre Lösungen |
| topic | Bauausführung (DE-588)4206990-7 gnd Verzug (DE-588)4188180-1 gnd Verzögerte Bauausführung (DE-588)4193438-6 gnd |
| topic_facet | Bauausführung Verzug Verzögerte Bauausführung Deutschland |
| url | http://bvbr.bib-bvb.de:8991/F?func=service&doc_library=BVB01&local_base=BVB01&doc_number=027680889&sequence=000001&line_number=0001&func_code=DB_RECORDS&service_type=MEDIA |
| work_keys_str_mv | AT vygenklaus bauverzogerungundleistungsanderungrechtlicheundbaubetrieblicheproblemeundihrelosungen |