VOB-Musterbriefe für Auftragnehmer: Bauunternehmen und Ausbaubetriebe
Gespeichert in:
| Hauptverfasser: | , , |
|---|---|
| Format: | Buch |
| Sprache: | German |
| Veröffentlicht: |
Wiesbaden
Vieweg
2014
|
| Ausgabe: | 11., aktualisierte Aufl. |
| Schlagworte: | |
| Online-Zugang: | Inhaltsverzeichnis |
| Beschreibung: | X, 276 S. 1 CD-ROM (12 cm) |
| ISBN: | 9783834802910 |
Internformat
MARC
| LEADER | 00000nam a2200000 c 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | BV041743495 | ||
| 003 | DE-604 | ||
| 005 | 20140408 | ||
| 007 | t | ||
| 008 | 140318s2014 gw |||| 00||| ger d | ||
| 020 | |a 9783834802910 |9 978-3-8348-0291-0 | ||
| 035 | |a (OCoLC)877917083 | ||
| 035 | |a (DE-599)BVBBV041743495 | ||
| 040 | |a DE-604 |b ger |e rakddb | ||
| 041 | 0 | |a ger | |
| 044 | |a gw |c DE | ||
| 049 | |a DE-1050 |a DE-92 |a DE-M347 |a DE-523 |a DE-1028 | ||
| 082 | 0 | |a 346.43024 | |
| 084 | |a PD 4761 |0 (DE-625)135247:244 |2 rvk | ||
| 084 | |a PD 4768 |0 (DE-625)135247:251 |2 rvk | ||
| 084 | |a ZH 3950 |0 (DE-625)156129: |2 rvk | ||
| 100 | 1 | |a Heiermann, Wolfgang |d 1935-2023 |e Verfasser |0 (DE-588)118041533 |4 aut | |
| 245 | 1 | 0 | |a VOB-Musterbriefe für Auftragnehmer |b Bauunternehmen und Ausbaubetriebe |c Wolfgang Heiermann ; Liane Linke ; Andrea Kullack |
| 250 | |a 11., aktualisierte Aufl. | ||
| 264 | 1 | |a Wiesbaden |b Vieweg |c 2014 | |
| 300 | |a X, 276 S. |e 1 CD-ROM (12 cm) | ||
| 336 | |b txt |2 rdacontent | ||
| 337 | |b n |2 rdamedia | ||
| 338 | |b nc |2 rdacarrier | ||
| 610 | 2 | 7 | |a Deutscher Vergabe- und Vertragsausschuss für Bauleistungen |t Vergabe- und Vertragsordnung für Bauleistungen |0 (DE-588)4715315-5 |2 gnd |9 rswk-swf |
| 610 | 2 | 7 | |a Deutscher Vergabe- und Vertragsausschuss für Bauleistungen |t Vergabe- und Vertragsordnung für Bauleistungen |0 (DE-588)4715313-1 |2 gnd |9 rswk-swf |
| 610 | 2 | 7 | |a Deutscher Vergabe- und Vertragsausschuss für Bauleistungen |t Verdingungsordnung für Bauleistungen |0 (DE-588)4078788-6 |2 gnd |9 rswk-swf |
| 650 | 0 | 7 | |a Bauvertrag |0 (DE-588)4004977-2 |2 gnd |9 rswk-swf |
| 651 | 4 | |a Deutschland / Verdingungsordnung für Bauleistungen / Teil B - Bauvertrag - Formularsammlung | |
| 655 | 7 | |0 (DE-588)4155034-1 |a Formularsammlung |2 gnd-content | |
| 689 | 0 | 0 | |a Deutscher Vergabe- und Vertragsausschuss für Bauleistungen |t Vergabe- und Vertragsordnung für Bauleistungen |0 (DE-588)4715313-1 |D u |
| 689 | 0 | 1 | |a Bauvertrag |0 (DE-588)4004977-2 |D s |
| 689 | 0 | |5 DE-604 | |
| 689 | 1 | 0 | |a Deutscher Vergabe- und Vertragsausschuss für Bauleistungen |t Vergabe- und Vertragsordnung für Bauleistungen |0 (DE-588)4715315-5 |D u |
| 689 | 1 | 1 | |a Bauvertrag |0 (DE-588)4004977-2 |D s |
| 689 | 1 | |5 DE-604 | |
| 689 | 2 | 0 | |a Deutscher Vergabe- und Vertragsausschuss für Bauleistungen |t Verdingungsordnung für Bauleistungen |0 (DE-588)4078788-6 |D u |
| 689 | 2 | |8 1\p |5 DE-604 | |
| 700 | 1 | |a Linke, Liane |e Verfasser |0 (DE-588)124964311 |4 aut | |
| 700 | 1 | |a Kullack, Andrea |e Verfasser |4 aut | |
| 776 | 0 | 8 | |i Erscheint auch als |n Online-Ausgabe |z 978-3-8348-2017-4 |
| 856 | 4 | 2 | |m DNB Datenaustausch |q application/pdf |u http://bvbr.bib-bvb.de:8991/F?func=service&doc_library=BVB01&local_base=BVB01&doc_number=027190032&sequence=000001&line_number=0001&func_code=DB_RECORDS&service_type=MEDIA |3 Inhaltsverzeichnis |
| 999 | |a oai:aleph.bib-bvb.de:BVB01-027190032 | ||
| 883 | 1 | |8 1\p |a cgwrk |d 20201028 |q DE-101 |u https://d-nb.info/provenance/plan#cgwrk | |
Datensatz im Suchindex
| _version_ | 1804152036795613184 |
|---|---|
| adam_text | INHALTSUEBERSICHT
I. VERGABEVERFAHREN NACH DER VOB/A 1
MUSTER 1
NACHPRUEFUNG WEGEN VOB-VERSTOSS 7
II. KUXZUEBERSICHT UEBER DIE FONNERFORDERNISSE NACH DER VOB/B 11
III. ALLGEMEINE ERLAEUTERUNGEN ZU DEN MUSTERBRIEFEN 14
IV. MUSTERBRIEFE FUER DIE ABWICKLUNG DES BAUVERTRAGES 16
MUSTER 2
VEREINBARUNG EINES NEUEN PREISES WEGEN MENGENUEBERSCHREITUNG
GEMAESS § 2 ABS.
3 VOB/B 16
MUSTER 3
VEREINBARUNG EINES NEUEN PREISES WEGEN MENGENUNTERSCHREITUNG
GEMAESS § 2 ABS.
3 VOB/B 17
MUSTER 4
VEREINBARUNG EINES NEUEN PAUSCHALPREISES GEMAESS § 2 ABS.
3 NR. 4 VOB/B 24
MUSTER 5
GELTENDMACHUNG DER VERGUETUNG BEI DER UEBERNAHME VON LEISTUNGEN DURCH
DEN AUFTRAGGEBER GEMAESS § 2 ABS. 4 VOB/B 27
MUSTER 6
VEREINBARUNG EINES NEUEN PREISES GEMAESS § 2 ABS.
5 VOB/B 31
MUSTER 7
ANKUENDIGUNG DER VERGUETUNG FUER ZUSAETZLICHE LEISTUNGEN GEMAESS § 2 ABS.
6 VOB/B 39
MUSTER 8
BESTAETIGUNG UEBER DIE AUSFUEHRUNG ZUSAETZLICHER LEISTUNGEN UND DER
ANKUENDIGUNG
DES BESONDEREN VERGUETUNGSANSPRUCHES GEMAESS § 2 ABS. 6 VOB/B 40
MUSTER 9
NACHTRAGSANGEBOT FUER DIE VERGUETUNG ZUSAETZLICHER LEISTUNGEN GEMAESS § 2
ABS.
6 VOB/B 41
MUSTER 10
AUSGLEICHSZAHLUNG INFOLGE WEGFALLS DER GESCHAEFTSGRUNDLAGE GEMAESS § 2 ABS.
7 VOB/B 49
MUSTER 11
ANKUENDIGUNG VON VOM VERTRAG ABWEICHENDEN LEISTUNGEN GEMAESS § 2 ABS.
8 NR. 2 VOB/B ... 54
MUSTER 12
VERGUETUNG FUER AUSGEFUEHRTE LEISTUNGEN GEMAESS § 2 ABS.
8 VOB/B 55
MUSTER 13
VERGUETUNG FUER AUSFUEHRUNGSUNTERLAGEN GEMAESS § 2 ABS.
9 VOB/B 60
MUSTER 14
BEDENKEN HINSICHTLICH DER UEBERGEBENEN AUSFUEHRUNGSUNTERLAGEN GEMAESS § 3
ABS. 3 VOB/B
.... 63
MUSTER 15
BEDENKEN HINSICHTLICH DER VORGESEHENEN ART DER AUSFUEHRUNG GEMAESS § 4 ABS.
3 VOB/B 68
MUSTER 16
MITTEILUNG DES AUFTRAGNEHMERS UEBER HAFTUNGSAUSSCHLUSS, WEIL DER
AUFTRAGGEBER
DIE BEDENKEN DES AUFTRAGNEHMERS NICHT TEILT 69
MUSTER 17
AUFTRAGGEBER WEIST DIE BEDENKEN DES AUFTRAGNEHMERS MUENDLICH ZURUECK,
HAFTUNGSAUSSCHLUSS 70
VII
HTTP://D-NB.INFO/984629416
MUSTER 18
UEBERTRAGUNG VON LEISTUNGEN AUS DEM BAUVERTRAG AN NACHUNTERNEHMER
GEMAESS § 4 ABS.
8 VOB/B 80
MUSTER 18A
FESTSTELLUNG DES LEISTIMGSSTANDES GEMAESS § 4 ABS.
10 VOB/B 86
MUSTER 19
MITTEILUNG DES AUSFUEHRUNGSTERMINS GEMAESS § 5 ABS. 2 SATZ
1 VOB/B 88
MUSTER 20
MITTEILUNG DES AUSFUEHRUNGSTERMINS GEMAESS § 5 ABS. 2 SATZ
1 VOB/B 89
MUSTER 21
ANZEIGE UEBER DEN BEGINN DER AUSFUEHRUNG GEMAESS § 5 ABS. 2 SATZ
3 VOB/B 90
MUSTER 22
BESTAETIGIMG DES AUSFUEHRUNGSBEGINNS GEMAESS § 5 ABS. 2 SATZ
3 VOB/B 91
MUSTER 23
HINWEIS AUF AUSREICHENDE VORBEREITUNGSZEIT FUER DEN AUSFUEHRUNGSBEGINN
GEMAESS § 5 ABS. 2 SATZ 2 VOB/B 92
MUSTER 24
EINFACHE BEHINDERUNGSANZEIGE GEMAESS § 6 ABS.
1 VOB/B 98
MUSTER 25
BEHINDERUNGSANZEIGE GEMAESS § 6 ABS.
1 VOB/B
- MIT FRISTBERECHNUNG 99
MUSTER 26
MITTEILUNG UEBER DEN WEGFALL DER BEHINDERUNG GEMAESS § 6 ABS.
3 VOB/B 100
MUSTER 27
MITTEILUNG UEBER DEN WEGFALL DER BEHINDERUNG GEMAESS § 6 ABS.
3 VOB/B
-
MIT FRISTBERECHNUNG 101
MUSTER 28
UNTERBRECHUNG DER BAULEISTUNG GEMAESS § 6 ABS.
5 VOB/B
- MIT ABRECHNUNG
DER AUSGEFUEHRTEN LEISTUNGEN 102
MUSTER 29
BERECHNUNG DER MEHRKOSTEN INFOLGE DER BEHINDERUNG GEMAESS § 6 ABS.
6 VOB/B
-
MIT SCHADENSERSATZ-UND ENTSCHAEDIGUNGSBERECHNUNG 103
MUSTER 30
KUENDIGUNG DES BAUVERTRAGES INFOLGE UNTERBRECHUNG DER BAULEISTUNG VON
MEHR
ALS 3 MONATEN GEMAESS § 6 ABS.
7 VOB/B
- MIT ABRECHNUNG DER AUSGEFUEHRTEN LEISTUNGEN 104
MUSTER 31
MITTEILUNG UEBER VERGUETUNGSANSPRUECHE FUER LEISTUNGEN, DIE AUFGRUND VON
VOM AUFTRAGNEHMER NICHT ZU VERTRETENDEN UMSTAENDEN BESCHAEDIGT ODER
ZERSTOERT WURDEN GEMAESS § 7 ABS.
1 VOB/B 120
MUSTER 32
MAHNUNG AN DEN AUFTRAGGEBER ZUR AUSFUEHRUNG IHM OBLIEGENDER HANDLUNGEN
GEMAESS § 9 ABS.
1 NR.
1 VOB/B 125
MUSTER 33
MAHNUNG AN DEN AUFTRAGGEBER ZUR LEISTUNG FAELLIGER ZAHLUNGEN GEMAESS § 9
ABS.
1 NR. 2 VOB/B
126
MUSTER 34
KUENDIGUNG GEMAESS § 9 VOB/B 127
MUSTER 35
MITTEILUNG UEBER DIE FERTIGSTELLUNG GEMAESS § 12 VOB/B 134
MUSTER 36
ABNAHME GEMAESS § 12 ABS.
1 VOB/B 135
VIII
MUSTER 37
FESTSTELLUNG DES LEISTUNGSZUSTANDES - ABNAHME GEMAESS § 12 ABS. 2 VOB/B
136
MUSTER 37A
FESTSTELLUNG DES LEISTUNGSZUSTANDES GEMAESS § 4 ABS.
10 VOB/B 137
MUSTER 38
MAHNUNG ZUR DURCHFUEHRUNG DER ABNAHME GEMAESS § 12 VOB/B 138
MUSTER 39
UNGENAUE MAENGELANSPRUECHE 152
MUSTER 40
AUSSCHLUSS VON MAENGELANSPRUECHEN § 13 ABS. 3 VOB/B 153
MUSTER 41
AUSSCHLUSS VON MAENGELANSPRUECHEN GEMAESS G 13
ABS.
3 VOB/B (NACHBESSERUNG
GEGEN VERGUETUNG) 154
MUSTER 42
ABLEHNUNG VON MAENGELANSPRUECHEN WEGEN VERJAEHRUNG GEMAESS § 13 ABS. 4,5
VOB/B 155
MUSTER 43
ABLEHNUNG VON KOSTENVORSCHUSSPFLICHT UND MAENGELANSPRUECHEN NACH § 13 ABS.
5 VOB/B 156
MUSTER 44
VERWEIGERUNG DER MAENGELBESEITIGUNG INFOLGE UNVERHAELTNISMAESSIG HOHEN
AUFWANDES
GEMAESS § 13 ABS. 6 VOB/B 157
MUSTER 45
VERLANGEN AUF AUSZAHLUNG EINBEHALTENER VERGUETUNG WEGEN MAENGELN 158
MUSTER 46
AUFFORDERUNG FUER GEMEINSAME FESTSTELLUNGEN FUER DIE ABRECHNUNG (AUFMASS)
GEMAESS § 14 ABS. 2 VOB/B 185
MUSTER 47
ANZEIGE UEBER DEN BEGINN VON STUNDENLOHNARBEITEN GEMAESS § 15 ABS. 3 VOB/B
192
MUSTER 48
BEGLEITSCHREIBEN FUER DIE UEBERGABE VON STUNDENZETTELN 193
MUSTER 49
MAHNUNG FUER FAELLIGE ABSCHLAGSZAHLUNGEN GEMAESS § 16 ABS.
1 NR. 3 UND
§ 16 ABS.
5 NR. 3 VOB/B 199
MUSTER 50
MAHNUNG MIT NACHFRISTSETZUNG FUER FAELLIGE ABSCHLAGSZAHLUNGEN GEMAESS
§ 16 ABS.
1 NR. 3 VOB/B MIT DER ANDROHUNG DER EINSTELLUNG DER ARBEITEN
NACH
§ 16 ABS.
5 NR. 4 VOB/B 200
MUSTER 51
NACHFRIST FUER DIE SCHLUSSZAHLUNG GEMAESS § 16 ABS. 3 UND 5 VOB/B 201
MUSTER 52
GELTENDMACHUNG DES VORBEHALTS GEMAESS § 16 ABS. 3 NR.
5 VOB/B 202
MUSTER 53
GELTENDMACHUNG DES VORBEHALTS GEMAESS § 16 ABS. 3 NR.
5 VOB/B
- WEITERE FORDERUNGEN 203
MUSTER 54
BEGRUENDUNG DES VORBEHALTS GEGEN DIE SCHLUSSZAHLUNG GEMAESS § 16 ABS. 3 NR.
5 VOB/B UND
AUFFORDERUNG ZUR AUSZAHLUNG DES UNSTREITIGEN BETRAGES NACH § 16 ABS. 3
NR.
1 VOB/B 204
MUSTER 55
VORBEHALT WEGEN KUERZUNG DER SCHLUSSZAHLUNG UM DIE VERTRAGSSTRAFE GEMAESS §
16 ABS. 3
NR.
5 VOB/B WEGEN FEHLENDEN VORBEHALTS DER VERTRAGSSTRAFE BEI DER ABNAHME
205
IX
MUSTER 56
ZURUECKWEISUNG DER ZAHLUNGSVERWEIGERUNG DES AUFTRAGGEBERS WEGEN FEHLENDEN
HINWEISES DES AUFTRAGGEBERS GEMAESS § 16 ABS.
3 NR. 2 UND 3 VOB/B 206
MUSTER 57
AUSZAHLUNG DES UNBESTRITTENEN GUTHABENS GEMAESS § 16 ABS. 3 NR.
1 SATZ 5 VOB/B 207
MUSTER 58
ZAHLUNG DER VERGUETUNG DES AUFTRAGNEHMERS AN DEN GLAEUBIGER DES
AUFTRAGNEHMERS
(Z. B. SUBUNTERNEHMER) GEMAESS § 16 ABS. 6 VOB/B 208
MUSTER 59
GINZAHLUNG DES SICHERHEITSBETRAGES DURCH DEN AUFTRAGGEBER AUF EIN
SPERRKONTO
GEMAESS § 17 ABS. 6 VOB/B 232
MUSTER 60
BUERGSCHAFT 233
MUSTER 62
GARANTIEERKLAERUNG 234
MUSTER 63
RUECKGABE DER SICHERHEIT GEMAESS § 17 ABS.
8 VOB/B 235
MUSTER 64
ANRUFUNG DER VORGESETZTEN STELLE BEI OEFFENTLICHEN AUFTRAGGEBERN
GEMAESS § 18 ABS. 2 VOB/B 251
V. MUSTERBRIEFE ZU ANGEBOT UND AUFTRAGSERTEILUNG 254
MUSTER 65
AUFFORDERUNG ZUR ABGABE EINES ANGEBOTES 254
MUSTER 66
ANGEBOT 256
MUSTER 67
AUFTRAGSERTEILUNG 257
MUSTER 68
AUFTRAGSBESTAETIGVING 258
MUSTER 69
BAUVERTRAG 259
MUSTER 70
URKUNDE FUER EINE BIETUNGSBUERGSCHAFT 262
MUSTER 71
URKUNDE FUER EINE VERTRAGSERFUELLUNGSBUERGSCHAFT - URKUNDE FUER EINE
BIETUNGSBUERGSCHAFT 263
MUSTER 72
URKUNDE FUER EINE ABSCHLAGSZAHLUNGS- UND VORAUSZAHLUNGSBUERGSCHAFT 264
MUSTER 73
URKUNDE FUER EINE BUERGSCHAFT FUER MAENGELANSPRUECHE 265
MUSTER 74
ABNAHMEPROTOKOLL 266
MUSTER 75
SCHIEDSGERICHTSVEREINBARUNG 267
ANHANG: GERICHTLICHES BEWEISVERFAHREN 268
LITERATURVERZEICHNIS 276
X
|
| any_adam_object | 1 |
| author | Heiermann, Wolfgang 1935-2023 Linke, Liane Kullack, Andrea |
| author_GND | (DE-588)118041533 (DE-588)124964311 |
| author_facet | Heiermann, Wolfgang 1935-2023 Linke, Liane Kullack, Andrea |
| author_role | aut aut aut |
| author_sort | Heiermann, Wolfgang 1935-2023 |
| author_variant | w h wh l l ll a k ak |
| building | Verbundindex |
| bvnumber | BV041743495 |
| classification_rvk | PD 4761 PD 4768 ZH 3950 |
| ctrlnum | (OCoLC)877917083 (DE-599)BVBBV041743495 |
| dewey-full | 346.43024 |
| dewey-hundreds | 300 - Social sciences |
| dewey-ones | 346 - Private law |
| dewey-raw | 346.43024 |
| dewey-search | 346.43024 |
| dewey-sort | 3346.43024 |
| dewey-tens | 340 - Law |
| discipline | Rechtswissenschaft Architektur |
| edition | 11., aktualisierte Aufl. |
| format | Book |
| fullrecord | <?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><collection xmlns="http://www.loc.gov/MARC21/slim"><record><leader>02899nam a2200553 c 4500</leader><controlfield tag="001">BV041743495</controlfield><controlfield tag="003">DE-604</controlfield><controlfield tag="005">20140408 </controlfield><controlfield tag="007">t</controlfield><controlfield tag="008">140318s2014 gw |||| 00||| ger d</controlfield><datafield tag="020" ind1=" " ind2=" "><subfield code="a">9783834802910</subfield><subfield code="9">978-3-8348-0291-0</subfield></datafield><datafield tag="035" ind1=" " ind2=" "><subfield code="a">(OCoLC)877917083</subfield></datafield><datafield tag="035" ind1=" " ind2=" "><subfield code="a">(DE-599)BVBBV041743495</subfield></datafield><datafield tag="040" ind1=" " ind2=" "><subfield code="a">DE-604</subfield><subfield code="b">ger</subfield><subfield code="e">rakddb</subfield></datafield><datafield tag="041" ind1="0" ind2=" "><subfield code="a">ger</subfield></datafield><datafield tag="044" ind1=" " ind2=" "><subfield code="a">gw</subfield><subfield code="c">DE</subfield></datafield><datafield tag="049" ind1=" " ind2=" "><subfield code="a">DE-1050</subfield><subfield code="a">DE-92</subfield><subfield code="a">DE-M347</subfield><subfield code="a">DE-523</subfield><subfield code="a">DE-1028</subfield></datafield><datafield tag="082" ind1="0" ind2=" "><subfield code="a">346.43024</subfield></datafield><datafield tag="084" ind1=" " ind2=" "><subfield code="a">PD 4761</subfield><subfield code="0">(DE-625)135247:244</subfield><subfield code="2">rvk</subfield></datafield><datafield tag="084" ind1=" " ind2=" "><subfield code="a">PD 4768</subfield><subfield code="0">(DE-625)135247:251</subfield><subfield code="2">rvk</subfield></datafield><datafield tag="084" ind1=" " ind2=" "><subfield code="a">ZH 3950</subfield><subfield code="0">(DE-625)156129:</subfield><subfield code="2">rvk</subfield></datafield><datafield tag="100" ind1="1" ind2=" "><subfield code="a">Heiermann, Wolfgang</subfield><subfield code="d">1935-2023</subfield><subfield code="e">Verfasser</subfield><subfield code="0">(DE-588)118041533</subfield><subfield code="4">aut</subfield></datafield><datafield tag="245" ind1="1" ind2="0"><subfield code="a">VOB-Musterbriefe für Auftragnehmer</subfield><subfield code="b">Bauunternehmen und Ausbaubetriebe</subfield><subfield code="c">Wolfgang Heiermann ; Liane Linke ; Andrea Kullack</subfield></datafield><datafield tag="250" ind1=" " ind2=" "><subfield code="a">11., aktualisierte Aufl.</subfield></datafield><datafield tag="264" ind1=" " ind2="1"><subfield code="a">Wiesbaden</subfield><subfield code="b">Vieweg</subfield><subfield code="c">2014</subfield></datafield><datafield tag="300" ind1=" " ind2=" "><subfield code="a">X, 276 S.</subfield><subfield code="e">1 CD-ROM (12 cm)</subfield></datafield><datafield tag="336" ind1=" " ind2=" "><subfield code="b">txt</subfield><subfield code="2">rdacontent</subfield></datafield><datafield tag="337" ind1=" " ind2=" "><subfield code="b">n</subfield><subfield code="2">rdamedia</subfield></datafield><datafield tag="338" ind1=" " ind2=" "><subfield code="b">nc</subfield><subfield code="2">rdacarrier</subfield></datafield><datafield tag="610" ind1="2" ind2="7"><subfield code="a">Deutscher Vergabe- und Vertragsausschuss für Bauleistungen</subfield><subfield code="t">Vergabe- und Vertragsordnung für Bauleistungen</subfield><subfield code="0">(DE-588)4715315-5</subfield><subfield code="2">gnd</subfield><subfield code="9">rswk-swf</subfield></datafield><datafield tag="610" ind1="2" ind2="7"><subfield code="a">Deutscher Vergabe- und Vertragsausschuss für Bauleistungen</subfield><subfield code="t">Vergabe- und Vertragsordnung für Bauleistungen</subfield><subfield code="0">(DE-588)4715313-1</subfield><subfield code="2">gnd</subfield><subfield code="9">rswk-swf</subfield></datafield><datafield tag="610" ind1="2" ind2="7"><subfield code="a">Deutscher Vergabe- und Vertragsausschuss für Bauleistungen</subfield><subfield code="t">Verdingungsordnung für Bauleistungen</subfield><subfield code="0">(DE-588)4078788-6</subfield><subfield code="2">gnd</subfield><subfield code="9">rswk-swf</subfield></datafield><datafield tag="650" ind1="0" ind2="7"><subfield code="a">Bauvertrag</subfield><subfield code="0">(DE-588)4004977-2</subfield><subfield code="2">gnd</subfield><subfield code="9">rswk-swf</subfield></datafield><datafield tag="651" ind1=" " ind2="4"><subfield code="a">Deutschland / Verdingungsordnung für Bauleistungen / Teil B - Bauvertrag - Formularsammlung</subfield></datafield><datafield tag="655" ind1=" " ind2="7"><subfield code="0">(DE-588)4155034-1</subfield><subfield code="a">Formularsammlung</subfield><subfield code="2">gnd-content</subfield></datafield><datafield tag="689" ind1="0" ind2="0"><subfield code="a">Deutscher Vergabe- und Vertragsausschuss für Bauleistungen</subfield><subfield code="t">Vergabe- und Vertragsordnung für Bauleistungen</subfield><subfield code="0">(DE-588)4715313-1</subfield><subfield code="D">u</subfield></datafield><datafield tag="689" ind1="0" ind2="1"><subfield code="a">Bauvertrag</subfield><subfield code="0">(DE-588)4004977-2</subfield><subfield code="D">s</subfield></datafield><datafield tag="689" ind1="0" ind2=" "><subfield code="5">DE-604</subfield></datafield><datafield tag="689" ind1="1" ind2="0"><subfield code="a">Deutscher Vergabe- und Vertragsausschuss für Bauleistungen</subfield><subfield code="t">Vergabe- und Vertragsordnung für Bauleistungen</subfield><subfield code="0">(DE-588)4715315-5</subfield><subfield code="D">u</subfield></datafield><datafield tag="689" ind1="1" ind2="1"><subfield code="a">Bauvertrag</subfield><subfield code="0">(DE-588)4004977-2</subfield><subfield code="D">s</subfield></datafield><datafield tag="689" ind1="1" ind2=" "><subfield code="5">DE-604</subfield></datafield><datafield tag="689" ind1="2" ind2="0"><subfield code="a">Deutscher Vergabe- und Vertragsausschuss für Bauleistungen</subfield><subfield code="t">Verdingungsordnung für Bauleistungen</subfield><subfield code="0">(DE-588)4078788-6</subfield><subfield code="D">u</subfield></datafield><datafield tag="689" ind1="2" ind2=" "><subfield code="8">1\p</subfield><subfield code="5">DE-604</subfield></datafield><datafield tag="700" ind1="1" ind2=" "><subfield code="a">Linke, Liane</subfield><subfield code="e">Verfasser</subfield><subfield code="0">(DE-588)124964311</subfield><subfield code="4">aut</subfield></datafield><datafield tag="700" ind1="1" ind2=" "><subfield code="a">Kullack, Andrea</subfield><subfield code="e">Verfasser</subfield><subfield code="4">aut</subfield></datafield><datafield tag="776" ind1="0" ind2="8"><subfield code="i">Erscheint auch als</subfield><subfield code="n">Online-Ausgabe</subfield><subfield code="z">978-3-8348-2017-4</subfield></datafield><datafield tag="856" ind1="4" ind2="2"><subfield code="m">DNB Datenaustausch</subfield><subfield code="q">application/pdf</subfield><subfield code="u">http://bvbr.bib-bvb.de:8991/F?func=service&doc_library=BVB01&local_base=BVB01&doc_number=027190032&sequence=000001&line_number=0001&func_code=DB_RECORDS&service_type=MEDIA</subfield><subfield code="3">Inhaltsverzeichnis</subfield></datafield><datafield tag="999" ind1=" " ind2=" "><subfield code="a">oai:aleph.bib-bvb.de:BVB01-027190032</subfield></datafield><datafield tag="883" ind1="1" ind2=" "><subfield code="8">1\p</subfield><subfield code="a">cgwrk</subfield><subfield code="d">20201028</subfield><subfield code="q">DE-101</subfield><subfield code="u">https://d-nb.info/provenance/plan#cgwrk</subfield></datafield></record></collection> |
| genre | (DE-588)4155034-1 Formularsammlung gnd-content |
| genre_facet | Formularsammlung |
| geographic | Deutschland / Verdingungsordnung für Bauleistungen / Teil B - Bauvertrag - Formularsammlung |
| geographic_facet | Deutschland / Verdingungsordnung für Bauleistungen / Teil B - Bauvertrag - Formularsammlung |
| id | DE-604.BV041743495 |
| illustrated | Not Illustrated |
| indexdate | 2024-07-10T01:04:20Z |
| institution | BVB |
| isbn | 9783834802910 |
| language | German |
| oai_aleph_id | oai:aleph.bib-bvb.de:BVB01-027190032 |
| oclc_num | 877917083 |
| open_access_boolean | |
| owner | DE-1050 DE-92 DE-M347 DE-523 DE-1028 |
| owner_facet | DE-1050 DE-92 DE-M347 DE-523 DE-1028 |
| physical | X, 276 S. 1 CD-ROM (12 cm) |
| publishDate | 2014 |
| publishDateSearch | 2014 |
| publishDateSort | 2014 |
| publisher | Vieweg |
| record_format | marc |
| spelling | Heiermann, Wolfgang 1935-2023 Verfasser (DE-588)118041533 aut VOB-Musterbriefe für Auftragnehmer Bauunternehmen und Ausbaubetriebe Wolfgang Heiermann ; Liane Linke ; Andrea Kullack 11., aktualisierte Aufl. Wiesbaden Vieweg 2014 X, 276 S. 1 CD-ROM (12 cm) txt rdacontent n rdamedia nc rdacarrier Deutscher Vergabe- und Vertragsausschuss für Bauleistungen Vergabe- und Vertragsordnung für Bauleistungen (DE-588)4715315-5 gnd rswk-swf Deutscher Vergabe- und Vertragsausschuss für Bauleistungen Vergabe- und Vertragsordnung für Bauleistungen (DE-588)4715313-1 gnd rswk-swf Deutscher Vergabe- und Vertragsausschuss für Bauleistungen Verdingungsordnung für Bauleistungen (DE-588)4078788-6 gnd rswk-swf Bauvertrag (DE-588)4004977-2 gnd rswk-swf Deutschland / Verdingungsordnung für Bauleistungen / Teil B - Bauvertrag - Formularsammlung (DE-588)4155034-1 Formularsammlung gnd-content Deutscher Vergabe- und Vertragsausschuss für Bauleistungen Vergabe- und Vertragsordnung für Bauleistungen (DE-588)4715313-1 u Bauvertrag (DE-588)4004977-2 s DE-604 Deutscher Vergabe- und Vertragsausschuss für Bauleistungen Vergabe- und Vertragsordnung für Bauleistungen (DE-588)4715315-5 u Deutscher Vergabe- und Vertragsausschuss für Bauleistungen Verdingungsordnung für Bauleistungen (DE-588)4078788-6 u 1\p DE-604 Linke, Liane Verfasser (DE-588)124964311 aut Kullack, Andrea Verfasser aut Erscheint auch als Online-Ausgabe 978-3-8348-2017-4 DNB Datenaustausch application/pdf http://bvbr.bib-bvb.de:8991/F?func=service&doc_library=BVB01&local_base=BVB01&doc_number=027190032&sequence=000001&line_number=0001&func_code=DB_RECORDS&service_type=MEDIA Inhaltsverzeichnis 1\p cgwrk 20201028 DE-101 https://d-nb.info/provenance/plan#cgwrk |
| spellingShingle | Heiermann, Wolfgang 1935-2023 Linke, Liane Kullack, Andrea VOB-Musterbriefe für Auftragnehmer Bauunternehmen und Ausbaubetriebe Deutscher Vergabe- und Vertragsausschuss für Bauleistungen Vergabe- und Vertragsordnung für Bauleistungen (DE-588)4715315-5 gnd Deutscher Vergabe- und Vertragsausschuss für Bauleistungen Vergabe- und Vertragsordnung für Bauleistungen (DE-588)4715313-1 gnd Deutscher Vergabe- und Vertragsausschuss für Bauleistungen Verdingungsordnung für Bauleistungen (DE-588)4078788-6 gnd Bauvertrag (DE-588)4004977-2 gnd |
| subject_GND | (DE-588)4715315-5 (DE-588)4715313-1 (DE-588)4078788-6 (DE-588)4004977-2 (DE-588)4155034-1 |
| title | VOB-Musterbriefe für Auftragnehmer Bauunternehmen und Ausbaubetriebe |
| title_auth | VOB-Musterbriefe für Auftragnehmer Bauunternehmen und Ausbaubetriebe |
| title_exact_search | VOB-Musterbriefe für Auftragnehmer Bauunternehmen und Ausbaubetriebe |
| title_full | VOB-Musterbriefe für Auftragnehmer Bauunternehmen und Ausbaubetriebe Wolfgang Heiermann ; Liane Linke ; Andrea Kullack |
| title_fullStr | VOB-Musterbriefe für Auftragnehmer Bauunternehmen und Ausbaubetriebe Wolfgang Heiermann ; Liane Linke ; Andrea Kullack |
| title_full_unstemmed | VOB-Musterbriefe für Auftragnehmer Bauunternehmen und Ausbaubetriebe Wolfgang Heiermann ; Liane Linke ; Andrea Kullack |
| title_short | VOB-Musterbriefe für Auftragnehmer |
| title_sort | vob musterbriefe fur auftragnehmer bauunternehmen und ausbaubetriebe |
| title_sub | Bauunternehmen und Ausbaubetriebe |
| topic | Deutscher Vergabe- und Vertragsausschuss für Bauleistungen Vergabe- und Vertragsordnung für Bauleistungen (DE-588)4715315-5 gnd Deutscher Vergabe- und Vertragsausschuss für Bauleistungen Vergabe- und Vertragsordnung für Bauleistungen (DE-588)4715313-1 gnd Deutscher Vergabe- und Vertragsausschuss für Bauleistungen Verdingungsordnung für Bauleistungen (DE-588)4078788-6 gnd Bauvertrag (DE-588)4004977-2 gnd |
| topic_facet | Deutscher Vergabe- und Vertragsausschuss für Bauleistungen Vergabe- und Vertragsordnung für Bauleistungen Deutscher Vergabe- und Vertragsausschuss für Bauleistungen Verdingungsordnung für Bauleistungen Bauvertrag Deutschland / Verdingungsordnung für Bauleistungen / Teil B - Bauvertrag - Formularsammlung Formularsammlung |
| url | http://bvbr.bib-bvb.de:8991/F?func=service&doc_library=BVB01&local_base=BVB01&doc_number=027190032&sequence=000001&line_number=0001&func_code=DB_RECORDS&service_type=MEDIA |
| work_keys_str_mv | AT heiermannwolfgang vobmusterbriefefurauftragnehmerbauunternehmenundausbaubetriebe AT linkeliane vobmusterbriefefurauftragnehmerbauunternehmenundausbaubetriebe AT kullackandrea vobmusterbriefefurauftragnehmerbauunternehmenundausbaubetriebe |