VOB/B nach Ansprüchen: Entscheidungshilfen für Auftraggeber, Planer und Bauunternehmen
Gespeichert in:
| 1. Verfasser: | |
|---|---|
| Format: | Buch |
| Sprache: | German |
| Veröffentlicht: |
Wiesbaden
Springer Vieweg
2013
|
| Ausgabe: | 5., überarb. und aktual. Aufl. |
| Schriftenreihe: | Bau- und Architektenrecht nach Ansprüchen
|
| Schlagworte: | |
| Online-Zugang: | Inhaltstext Inhaltsverzeichnis |
| Beschreibung: | XVII, 272 S 240 mm x 168 mm |
| ISBN: | 9783658000974 365800097X |
Internformat
MARC
| LEADER | 00000nam a2200000 c 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | BV041388305 | ||
| 003 | DE-604 | ||
| 005 | 20131119 | ||
| 007 | t | ||
| 008 | 131029s2013 gw |||| 00||| ger d | ||
| 015 | |a 13,N21 |2 dnb | ||
| 016 | 7 | |a 1034502689 |2 DE-101 | |
| 020 | |a 9783658000974 |c Pb. : ca. EUR 34.99 (DE), ca. EUR 35.97 (AT), ca. sfr 44.00 (freier Pr.) |9 978-3-658-00097-4 | ||
| 020 | |a 365800097X |9 3-658-00097-X | ||
| 024 | 3 | |a 9783658000974 | |
| 028 | 5 | 2 | |a Best.-Nr.: 86150823 |
| 035 | |a (OCoLC)864667729 | ||
| 035 | |a (DE-599)DNB1034502689 | ||
| 040 | |a DE-604 |b ger |e rakwb | ||
| 041 | 0 | |a ger | |
| 044 | |a gw |c XA-DE-HE | ||
| 049 | |a DE-523 | ||
| 082 | 0 | |a 346.43023 |2 22/ger | |
| 084 | |a PD 4768 |0 (DE-625)135247:251 |2 rvk | ||
| 084 | |a 624 |2 sdnb | ||
| 100 | 1 | |a Zanner, Christian |d 1962- |e Verfasser |0 (DE-588)123974453 |4 aut | |
| 245 | 1 | 0 | |a VOB/B nach Ansprüchen |b Entscheidungshilfen für Auftraggeber, Planer und Bauunternehmen |c Christian Zanner |
| 250 | |a 5., überarb. und aktual. Aufl. | ||
| 264 | 1 | |a Wiesbaden |b Springer Vieweg |c 2013 | |
| 300 | |a XVII, 272 S |c 240 mm x 168 mm | ||
| 336 | |b txt |2 rdacontent | ||
| 337 | |b n |2 rdamedia | ||
| 338 | |b nc |2 rdacarrier | ||
| 490 | 0 | |a Bau- und Architektenrecht nach Ansprüchen | |
| 610 | 2 | 7 | |a Deutscher Vergabe- und Vertragsausschuss für Bauleistungen |t Vergabe- und Vertragsordnung für Bauleistungen |0 (DE-588)4715313-1 |2 gnd |9 rswk-swf |
| 610 | 2 | 7 | |a Deutscher Vergabe- und Vertragsausschuss für Bauleistungen |t Verdingungsordnung für Bauleistungen |0 (DE-588)4122394-9 |2 gnd |9 rswk-swf |
| 689 | 0 | 0 | |a Deutscher Vergabe- und Vertragsausschuss für Bauleistungen |t Verdingungsordnung für Bauleistungen |0 (DE-588)4122394-9 |D u |
| 689 | 0 | |8 1\p |5 DE-604 | |
| 689 | 1 | 0 | |a Deutscher Vergabe- und Vertragsausschuss für Bauleistungen |t Vergabe- und Vertragsordnung für Bauleistungen |0 (DE-588)4715313-1 |D u |
| 689 | 1 | |8 2\p |5 DE-604 | |
| 856 | 4 | 2 | |m X:MVB |q text/html |u http://deposit.dnb.de/cgi-bin/dokserv?id=4327549&prov=M&dok_var=1&dok_ext=htm |3 Inhaltstext |
| 856 | 4 | 2 | |m DNB Datenaustausch |q application/pdf |u http://bvbr.bib-bvb.de:8991/F?func=service&doc_library=BVB01&local_base=BVB01&doc_number=026836151&sequence=000001&line_number=0001&func_code=DB_RECORDS&service_type=MEDIA |3 Inhaltsverzeichnis |
| 883 | 1 | |8 1\p |a cgwrk |d 20201028 |q DE-101 |u https://d-nb.info/provenance/plan#cgwrk | |
| 883 | 1 | |8 2\p |a cgwrk |d 20201028 |q DE-101 |u https://d-nb.info/provenance/plan#cgwrk | |
| 943 | 1 | |a oai:aleph.bib-bvb.de:BVB01-026836151 | |
Datensatz im Suchindex
| _version_ | 1806326222711422976 |
|---|---|
| adam_text |
INHALTSVERZEICHNIS
1 EINFUEHRUNG
1.1 DIE DREI TEILE
DER VOB
1.2 EINBEZIEHUNG DER
VOB/B IN DAS VERTRAGSVERHAELTNIS
1.3 VOB/B ALS ALLGEMEINE
GESCHAEFTSBEDINGUNG
1.3.1 BEGRIFF DER ALLGEMEINEN
GESCHAEFTSBEDINGUNGEN
1.3.2 VOB/B ALS GANZES
1.4 BAUHERR - GENERALUNTERNEHMER - NACHUNTERNEHMER
1.5 KOOPERATIONSPFLICHTEN
1.6 LEISTUNG UND VERGUETUNG
GEMAESS
§§ 1 UND 2 VOB/B
1.6.1 LEISTUNGSINHALT UND VEREINBARTE VERGUETUNG
1.6.2 NACHTRAEGLICHE EINGRIFFE IN DEN
LEISTUNGSINHALT DURCH DEN
AUFTRAGGEBER
1.7 VERTRAGSARTEN
1.7.1 UEBERSICHT
1.7.2 EINHEITSPREISVERTRAG
1.7.3 PAUSCHALVERTRAG
2 ANSPRUECHE AUF VERGUETUNGSANPASSUNG (§ 2 VOB/B)
2.1 UEBERBLICK UEBER DIE MEHRVERGUETUNGSANSPRUECHE GEMAESS
§ 2 VOB/B ,
2.2 ANSPRUECHE AUF VERGUETUNGSANPASSUNG
BEI MENGENAENDERUNGEN
(§ 2 ABS. 3 VOB/B)
2.2.1 UEBERBLICK
2.2.2 MENGENAENDERUNGEN BEIM EINHEITSVERTRAG
2.2.3 MENGENAENDERUNGEN BEIM PAUSCHALVERTRAG
2.2.4 ABLAUFDIAGRAMM: $ 2 ABS. 3 VOB/B
2.3 ANSPRUECHE DES
AUFTRAGNEHMERS AUF VERGUETUNGSANPASSUNG
FUER GEAENDERTE
LEISTUNGEN (§ 2 ABS. 5 VOB/B)
2.3.1 UEBERBLICK
2.3.2 ANORDNUNGSRECHT DES AUFTRAGGEBERS
NACH § 1 ABS. 3 VOB/B .
2.3.3 VOLLMACHT
2.3.4 SONDERFALLE
HTTP://D-NB.INFO/1034502689
VLIL INHALTSVERZEICHNIS
2.3.5 ANPASSUNG DER VERGUETUNG 17
2.3.6 NACHWEIS 18
2.3.7 ABLAUFDIAGRAMM:
§ 2 ABS. 5 VOB/B 19
2.4 ANSPRUECHE DES AUFTRAGNEHMERS AUF VERGUETUNG
FUER ZUSAETZLICHE
LEISTUNGEN (§ 2 ABS. 6 VOB/B) 20
2.4.1 UEBERBLICK 20
2.4.2 ANORDNUNGSRECHT DES AUFTRAGGEBERS NACH
§ 1 ABS.
4 SATZ 1 VOB/B 20
2.4.3 ANKUENDIGUNG DES MEHRVERGUETUNGSANSPRUCHS 21
2.4.4 ABGRENZUNG ZU GEAENDERTEN LEISTUNGEN 21
2.4.5 VOLLMACHT 22
2.4.6 NACHWEIS 22
2.4.7 ABLAUFDIAGRAMM:
§ 2 NR. 6 VOB/B 23
2.5 ANSPRUECHE DES AUFTRAGGEBERS
AUF AUSFUEHRUNG GEAENDERTER ODER
ZUSAETZLICHER LEISTUNGEN (§ 1 ABS. 3 ODER § 1 ABS. 4 SATZ 1 VOB/B)
OHNE NACHTRAGSVEREINBARIMG 24
2.5.1 FEHLENDE NACHTRAGSVEREINBARUNG 24
2.5.2 VERHANDLUNGSBEREITSCHAFT DES AUFTRAGGEBERS 24
2.5.3 ABLAUFDIAGRAMM: AUSFUEHRUNGSANSPRUCH OHNE
NACHTRAGSVEREINBARUNG 25
2.6 ANSPRUECHE DES AUFTRAGNEHMERS AUF VERGUETUNG
FUER ZUSAETZLICHE
PLANUNGSLEISTUNGEN (§ 2 ABS. 9 VOB/B) 25
2.6.1 UEBERBLICK 26
2.6.2 ZUSAETZLICHE PLANUNGSLEISTUNGEN 26
2.6.3 VOLLMACHT 26
2.6.4 HOEHE DER VERGUETUNG 26
2.6.5 ABLAUFDIAGRAMM:
§ 2 ABS. 9 VOB/B 27
2.7 ANSPRUECHE DES AUFTRAGNEHMERS
AUF VERGUETUNG
FUER LEISTUNGEN OHNE
AUFTRAG (§ 2 ABS. 8 VOB/B) 27
2.7.1 UEBERBLICK 28
2.7.2 GRUNDSAETZLICH KEINE VERGUETUNG 28
2.7.3 AUSNAHMEN: NACHTRAEGLICHES ANERKENNTNIS ODER NOTWENDIGKEIT
UND UNVERZUEGLICHE ANZEIGE 28
2.7.4 ABLAUFDIAGRAMM:
§ 2 ABS.
8 VOB/B 29
2.8 ANSPRUECHE DES
AUFTRAGNEHMERS AUF VERGUETUNG
VON
STUNDENLOHNARBEITEN (§ 2 ABS. 10 VOB/B) 30
2.8.1 UEBERBLICK 30
2.8.2 AUSDRUECKLICHE VEREINBARUNG
ERFORDERLICH 30
2.8.3 VOLLMACHT 30
2.8.4 ABRECHNUNG VON
STUNDENLOHNARBEITEN 31
2.8.5 ABLAUFDIAGRAMM:
§ 2
NR. 10 VOB/B 32
INHALTSVERZEICHNIS
IX
3 RECHTE UND
PFLICHTEN IN DER AUSFUEHRUNGSPHASE (§ 4 VOB/B) 33
3.1 EINLEITUNG 33
3.2 RECHTE DES
AUFTRAGGEBERS 33
3.2.1 DAS UEBERWACHUNGSRECHT
(§ 4
ABS.
1 NR. 2 SATZ
1 VOB/B) 33
3.2.2 DAS ANORDNUNGSRECHT (§ 4 ABS. 1 NR. 3 VOB/B) 34
3.2.3 ANSPRUCH AUF BESEITIGUNG
VERTRAGSWIDRIGER STOFFE
(§4 ABS. 6 VOB/B) 34
3.2.4 ANSPRUCH AUF BESEITIGUNG
VERTRAGSWIDRIGER LEISTUNGEN
(§4 ABS. 7 VOB/B) 35
3.2.5 ANSPRUCH AUF AUSFUEHRUNG DER LEISTUNG IM EIGENEN BETRIEB
(§4 ABS. 8 VOB/B) 35
3.3 RECHTE DES
AUFTRAGNEHMERS 36
3.3.1 ANSPRUCH AUF HERBEIFUEHRUNG DER ERFORDERLICHEN
GENEHMIGUNGEN (§ 4 ABS.
1 VOB/B) 36
3.3.2 ANSPRUCH AUF RECHTZEITIGE UEBERGABE
DER AUSFUHRIMGSUNTERLAGEN
(§ 3 ABS.
1 VOB/B) 37
3.4 ZUSTANDSFESTSTELLUNG VON LEISTUNGSTEILEN
(§ 4 ABS.
10 VOB/B) 37
4 ANSPRUECHE AUS
BEHINDERUNG UND
UNTERBRECHUNG (§ 6 VOB/B) 39
4.1 EINLEITUNG 39
4.2 UEBERBLICK 39
4.3 VEREINBARUNG VON VERTRAGSFRISTEN
GEMAESS
§ 5 VOB/B 40
4.3.1 ARTEN VON VERTRAGSFRISTEN
(BEGINN, FERTIGSTELLUNGSFRIST,
ZWISCHENFRISTEN) 40
4.3.2 TERMINPLAENE 41
4.4 VERZUG 41
4.4.1 GRUNDSATZ 41
4.4.2 VERZUG OHNE
MAHNUNG BEI BESTIMMTHEIT ODER BESTIMMBARKEIT
NACH DEM KALENDER (§ 286 ABS. 2 NR.
1 UND 2 BGB) 42
4.4.3 FRISTVERLAENGERUNG BEI BEHINDERUNGEN 42
4.5 ANSPRUECHE DES AUFTRAGNEHMERS AUF BAUZEITVERLAENGERUNG
(§6 ABS. 4 VOB/B) 43
4.5.1 UEBERBLICK 43
4.5.2 BEHINDERUNGSANZEIGE,
§ 6 ABS.
1 SATZ 1 VOB/B 44
4.5.3 DIE EINZELNEN BEHINDERUNGSTATBESTAENDE, § 6 ABS. 2 NR.
1 VOB/B . 46
4.5.4 WITTERUNGSVERHAELTNISSE,
§ 6 ABS. 2 NR. 2 VOB/B 47
4.5.5 HANDLUNGSPFLICHTEN DES
AUFTRAGNEHMERS, $ 6 ABS.
3 VOB/B 47
4.5.6 BERECHNUNG DER FRISTVERLAENGERUNG,
§ 6 ABS.
4 VOB/B 47
4.5.7 ABLAUFDIAGRAMM: BAUZEITVERLAENGERUNG,
§ 6 ABS.
4 VOB/B 48
4.6 ANSPRUECHE DES AUFTRAGGEBERS UND DES
AUFTRAGNEHMERS AUF
SCHADENSERSATZ (§ 6 ABS.
6 SATZ 1 VOB/B) 49
4.6.1 UEBERBLICK 49
4.6.2 HINDERNDE UMSTAENDE UND BEHINDERUNGSANZEIGE 49
X
INHALTSVERZEICHNIS
4.6.3 URSAECHLICHKEIT 50
4.6.4 VERSCHULDEN 50
4.6.5 HOEHE DES
SCHADENERSATZANSPRUCHS 51
4.6.6 NACHWEIS 51
4.6.7 ABLAUFDIAGRAMM:
SCHADENSERSATZANSPRUCH, § 6 ABS.
6 VOB/B 52
4.7 ANSPRUECHE DES
AUFTRAGNEHMERS AUF ENTSCHAEDIGUNG
(§§
6 ABS.
6 SATZ 2 VOB/B, 642 BGB) 53
4.7.1 UEBERBLICK 53
4.7.2 MITWIRKUNGSHANDLUNG DES AUFTRAGGEBERS 53
4.7.3 BEHINDERUNGSANZEIGE 54
4.7.4 ANNAHMEVERZUG 54
4.7.5 HOEHE DER ENTSCHAEDIGUNG 55
4.7.6 ABLAUFDIAGRAMM: ENTSCHAEDIGUNG,
§§ 6
ABS. 6 S. 2 VOB/B,
642 BGB 55
4.8 ANSPRUECHE DES AUFTRAGNEHMERS AUF
VORLAEUFIGE ABRECHNUNG WAEHREND
EINER UNTERBRECHUNG (§ 6 ABS.
5 VOB/B) 56
4.8.1 UEBERBLICK 56
4.8.2 BEGRIFF DER UNTERBRECHUNG 56
4.8.3 VORLAEUFIGE ABRECHNUNG 56
4.8.4 ABLAUFDIAGRAMM: VORLAEUFIGE ABRECHNUNG,
§ 6 ABS.
5 VOB/B 57
4.9 AUSSERORDENTLICHE KUENDIGUNG BEI MEHR ALS 3-MONATIGER UNTERBRECHUNG
(§ 6 ABS. 7 VOB/B)B) 58
4.9.1 UEBERBLICK 58
4.9.2 KUENDIGUNGSRECHT 58
4.9.3 ABRECHNUNG 58
4.9.4 ABLAUFDIAGRAMM: KUENDIGUNG,
§ 6 ABS. 7 VOB/B 59
5 ANSPRUECHE DES
AUFTRAGGEBERS
AUF VERTRAGSSTRAFE (§ 11 VOB/B) 61
5.1 EINLEITUNG 61
5.2 ANKNUEPFUNGSPUNKTE FUER VERTRAGSSTRAFEN 61
5.3 VERTRAGSSTRAFE BEI VERZUG 62
5.3.1 UEBERBLICK 63
5.3.2 VERTRAGLICHE VEREINBARUNG ERFORDERLICH 63
5.3.3 VERSCHULDEN 64
5.3.4 VERZUG 64
5.3.5 VORBEHALT BEI ABNAHME 65
5.3.6 VERHAELTNIS ZUM SCHADENSERSATZ
WEGEN VERZUGS 65
5.3.7 HOEHE DER VERTRAGSSTRAFE 66
5.3.8 BERECHNUNG DER VERTRAGSSTRAFE 68
5.3.9 ABLAUFDIAGRAMM: VERTRAGSSTRAFE BEI VERZUG 69
6 KUENDIGUNG DURCH
DEN AUFTRAGGEBER (§ 8 VOB/B) 71
6.1 EINLEITUNG 71
6.2 UEBERBLICK 72
INHALTSVERZEICHNIS
XI
6.3 FREIE KUENDIGUNG (§ 8 ABS.
1 NR. 1 VOB/B) 72
6.3.1 UEBERBLICK 72
6.3.2 SCHRIFTFORM 73
6.3.3 TEILKUENDIGUNG 73
6.3.4 VERGUETUNGSANSPRUCH DES AUFTRAGNEHMERS 73
6.3.5 RUECKZAHLUNGSANSPRUCH DES
AUFTRAGGEBERS 74
6.4 AUSSERORDENTLICHES KUENDIGUNGSRECHT BEI MAENGELN VOR
ABNAHME
(§§
8 ABS.
3,4 ABS. 7 VOB/B) 75
6.4.1 UEBERBLICK 75
6.4.2 MAENGEL 75
6.4.3 KUENDIGUNG 75
6.5 AUSSERORDENTLICHES KUENDIGUNGSRECHT BEI VERTRAGSWIDRIGEM
NACHUNTERNEHMEREINSATZ (§§ 8 ABS.
3,4 ABS. 8 VOB/B) 76
6.5.1 UEBERBLICK 76
6.5.2 LEISTIMGSERBRINGUNG IM EIGENEN BETRIEB 76
6.5.3 FRISTSETZUNG MIT KUENDIGUNGSANDROHUNG 77
6.5.4 SCHRIFTFORM DER KUENDIGUNG 77
6.5.5 ABRECHNUNG VON VERGUETUNG UND
SCHADENSERSATZ 77
6.5.6 ABLAUFDIAGRAMM: KUENDIGUNG BEI
NACHUNTERNEHMEREINSATZ,
§§8 ABS. 3,4 ABS. 8 VOB/B 79
6.5.7 ABLAUFDIAGRAMM: ABRECHNUNG
VERGUETIMG UND SCHADENSERSATZ,
§ 8 ABS.
3 VOB/B 80
6.6 AUSSERORDENTLICHES KUENDIGUNGSRECHT BEI
VERZUG DES
AUFTRAGNEHMERS
(§§8 ABS. 3, 5 ABS.
4 VOB/B) 81
6.6.1 UEBERBLICK 81
6.6.2 VERZOEGERTE LEISTUNGSERBRINGUNG 81
6.6.3 VERZUG MIT DER
VOLLENDUNG 82
6.6.4 FRISTSETZUNG MIT KUENDIGUNGSANDROHUNG 82
6.6.5 SCHRIFTLICHE KUENDIGUNG UND ABRECHNUNG 83
6.6.6 ABLAUFDIAGRAMM: KUENDIGUNG
BEI VERZUG,
§§ 5 ABS. 4,8 ABS. 3 VOB/B 84
6.7 AUSSERORDENTLICHES KUENDIGUNGSRECHT WEGEN WETTBEWERBSWIDRIGER
ABSPRACHEN (§ 8 ABS.
4 VOB/B) 85
6.7.1 UEBERBLICK 85
6.7.2 PREISABSPRACHEN 85
6.7.3 KUENDIGUNG 85
6.7.4 ABLAUFDIAGRAMM: KUENDIGUNG
BEI WETTBEWERBSWIDRIGEN
ABSPRACHEN, § 8 ABS.
4 VOB/B 86
6.8 AUSSERORDENTLICHES KUENDIGUNGSRECHT BEI
INSOLVENZVERFAHREN
/ZAHLUNGSEINSTELLUNG DES AUFTRAGNEHMERS (§ 8 ABS.
2 VOB/B) 87
6.8.1 UEBERBLICK 87
6.8.2 INSOLVENZ/ZAHLUNGSEINSTELLUNG 87
6.8.3 KUENDIGUNG 87
XII
INHALTSVERZEICHNIS
6.8.4 ABLAUFDIAGRAMM: KUENDIGUNG BEI
INSOLVENZ/ZAHLUNGSEINSTELLUNG,
§ 8 ABS.
2 NR. 1 VOB/B 88
6.9 AUSSERORDENTLICHES KUENDIGUNGSRECHT BEI MEHR ALS 3-MONATIGER
UNTERBRECHUNG GEMAESS
§ 6 ABS. 7 VOB/B 88
6.9.1 UEBERBLICK 89
6.9.2 UNTERBRECHUNG LAENGER ALS
3 MONATE 89
6.9.3 ABRECHNUNG UND SCHADENSERSATZ 90
6.9.4 ABLAUFDIAGRAMM: KUENDIGUNG BEI UNTERBRECHUNG,
§ 6 ABS. 7 VOB/B 90
7 KUENDIGUNG DURCH
DEN AUFTRAGNEHMER (§ 9 VOB/B) 91
7.1 UEBERBLICK 91
7.2 KUENDIGUNG BEI ANNAHMEVERZUG
DES AUFTRAGGEBERS WEGEN UNTERLASSENER
MITWIRKUNGSHANDLUNG (§ 9 ABS. 1 NR. 1 VOB/B) 92
7.2.1 UEBERBUECK 92
7.2.2 MITWIRKUNGSPFLICHTEN DES AUFTRAGGEBERS 92
7.2.3 FRISTSETZUNG MIT KUENDIGUNGSANDROHUNG/SCHRIFTFORM 92
7.2.4 VERGUETUNG UND ENTSCHAEDIGUNG 93
7.2.5 ABLAUFDIAGRAMM: KUENDIGUNG BEI
UNTERLASSENER
MITWIRKUNGSHANDLUNG,
§ 9 ABS.
1 NR.
1 VOB/B 94
7.3 KUENDIGUNG BEI ZAHLUNGSVERZUG
(§ 9
ABS. 1 NR. 2 VOB/B) 95
7.3.1 UEBERBLICK 95
7.3.2 ZAHLUNGSVERZUG 95
7.3.3 FRISTSETZUNG MIT KUENDIGUNGSANDROHUNG/SCHRIFTFORM 95
7.3.4 VERGUETUNG UND ENTSCHAEDIGUNG 96
7.3.5 ABLAUFDIAGRAMM: KUENDIGUNG BEI VERZUG,
§ 9 ABS.
1 NR.
2 VOB/B . 97
7.4 AUSSERORDENTLICHES KUENDIGUNGSRECHT BEI MEHR ALS 3-MONATIGER
UNTERBRECHUNG (§ 6 ABS. 7 VOB/B) 98
8 ABNAHME DER
LEISTUNG (§ 12
VOB/B) 99
8.1 EINLEITUNG 99
8.2 ANSPRUECHE DES AUFTRAGNEHMERS AUF ABNAHME
DER LEISTUNG
(§ 12 ABS.
1 VOB/B) 99
8.2.1 UEBERBLICK 99
8.2.2 BEGRIFF DER ABNAHME 100
8.2.3 ABNAHMEPFLICHT DES AUFTRAGGEBERS 100
8.2.4 ABNAHMEVERLANGEN 100
8.2.5 FERTIGSTELLUNG DER LEISTUNG 101
8.2.6 ABNAHMEFRIST 101
8.2.7 BERECHTIGTE ABNAHMEVERWEIGERUNG 101
8.2.8 UNBERECHTIGTE ABNAHMEVERWEIGERUNG: EINTRITT
DER
ABNAHMEWIRKUNGEN 102
8.2.9 STILLSCHWEIGENDE ABNAHME 103
INHALTSVERZEICHNIS XIII
8.2.10 ABNAHMEWIRKUNGEN 103
8.2.11 ABLAUFDIAGRAMM: ANSPRUCH AUF ABNAHME 105
8.3 DIE EINZELNEN
ABNAHMEARTEN 106
8.3.1 UEBERBLICK 106
8.3.2 DER ANSPRUCH AUF
TEILABNAHME (§ 12 ABS. 2 VOB/B) 106
8.3.3 DER ANSPRUCH AUF FOERMLICHE ABNAHME (§ 12 ABS.
4 VOB/B) 110
8.3.4 FIKTIVE ABNAHME (§ 12 ABS. 5 VOB/B) 113
8.3.5 ABNAHMEFIKTION DES
§ 640 ABS.
1 SATZ 3 BGB 120
9 DER ANSPRUCH DES AUFTRAGGEBERS AUF PRUEFBARE ABRECHNUNG (§ 14 VOB/B)
. 123
9.1 EINLEITUNG 123
9.2 UBERBLICK 124
9.3 REIHENFOLGE DER POSTEN 124
9.4 BEIZUFUGENDE UNTERLAGEN 125
9.5 KENNTLICHMACHUNG VON LEISTUNGSAENDERUNGEN 125
9.6 NOTWENDIGE FESTSTELLUNGEN 125
9.7 FRIST ZUR RECHNUNGSLEGUNG 126
9.8 ABLAUFDIAGRAMM: PRUEFBARE
ABRECHNUNG, § 14 VOB/B 126
10 ZAHLUNGSANSPRUECHE DES AUFTRAGNEHMERS AUS LEISTUNGSABRECHNUNG UND
ANSPRUECHE AUS ZAHLUNGSVERZUG (§ 16 VOB/B) 127
10.1 EINLEITUNG 127
10.1.1 ALLGEMEINES 127
10.1.2 AENDERUNGEN IN DER VOB/B 2012 127
10.2 UEBERBLICK 128
10.2.1 ZAHLUNGSANSPRUECHE AUS LEISTUNGSABRECHNUNG 128
10.2.2 ANSPRUECHE AUS
VERZUG 129
10.3 ANSPRUECHE AUF ABSCHLAGSZAHLUNGEN (§ 16 ABS.
1 VOB/B) 129
10.3.1 UEBERBLICK 130
10.3.2 VERTRAGSGEMAESSE LEISTUNGEN 130
10.3.3 PRUEFBARE ABRECHNUNG 131
10.3.4 HOEHE UND ZEITABSTAENDE DER RECHNUNG 131
10.3.5 FAELLIGKEIT INNERHALB
VON 21 TAGEN 132
10.3.6 EINBEHALTE (§ 16 ABS.
1 NR.
2 VOB/B) 132
10.3.7 KEIN EINFLUSS AUF
DIE HAFTUNG
DES AUFTRAGNEHMERS 133
10.3.8 ERLOESCHEN DES ANSPRUCHS
NACH SCHLUSSRECHNUNGSREIFE 133
10.3.9 ABLAUFDIAGRAMM: ABSCHLAGSZAHLUNGEN,
§ 16 ABS.
1 VOB/B 134
10.4 ANSPRUECHE AUF VORAUSZAHLUNGEN (§ 16 ABS. 2 VOB/B) 135
10.4.1 UEBERBLICK 135
10.4.2 VERTRAGLICHE VEREINBARUNG
ERFORDERLICH 135
10.4.3 FAELLIGKEIT 136
10.4.4 SICHERHEIT/VERZINSUNG BEI
VEREINBARUNG NACH VERTRAGSSCHLUSS 136
XIV INHALTSVERZEICHNIS
10.4.5 ANRECHNUNG AUF NAECHSTFAELLIGE ZAHLUNGEN 136
10.4.6 ABLAUFDIAGRAMM: VORAUSZAHLUNGEN,
§ 16 ABS. 2 VOB/B 137
10.5 DER ANSPRUCH AUF
SCHLUSSZAHLUNG (§ 16 ABS.
3 VOB/B) 137
10.5.1 UEBERBLICK 138
10.5.2 ABNAHME 139
10.5.3 PRUEFIAEHIGE SCHLUSSRECHNUNG 139
10.5.4 FAELLIGKEIT 140
10.5.5 EINWENDUNGSAUSSCHLUSS NACH 2 MONATEN 141
10.5.6 SKONTOABZUEGE 141
10.5.7 VERJAEHRUNG 142
10.5.8 VORBEHALTLOSE ANNAHME
DER
SCHLUSSZAHLUNG/AUSSCHLUSSWIRKUNG 142
10.5.9 ABLAUFDIAGRAMM:
SCHLUSSZAHLUNG, § 16 ABS.
3 VOB/B 143
10.6 ANSPRUECHE AUF
TEILSCHLUSSZAHLUNG (§ 16 ABS. 4 VOB/B) 144
10.6.1 UEBERBLICK 144
10.6.2 ZAHLUNGSVERLANGEN 145
10.6.3 IN SICH ABGESCHLOSSENE
TEILE DER LEISTUNG 145
10.6.4 TEILABNAHME 145
10.6.5 PRUEFFAEHIGE SCHLUSSRECHNUNG 145
10.6.6 FAELLIGKEIT/EINWENDUNGSAUSSCHLUSS 145
10.6.7 ABLAUFDIAGRAMM: TEILSCHLUSSZAHLUNG,
§ 16 ABS. 4 VOB/B 146
10.7 ANSPRUECHE AUS
VERZUG MIT ABSCHLAGSZAHLUNGEN
(§ 16 ABS. 5 VOB/B) 147
10.7.1 ANSPRUECHE AUS VERZUG (§ 16 ABS. 5 VOB/B) 147
10.7.2 UEBERBLICK 147
10.7.3 FAELLIGKEIT NACH 21 KALENDERTAGEN 148
10.7.4 ANGEMESSENE NACHFRIST 148
10.7.5 EINSTELLUNG DER ARBEITEN/ZINSANSPRUCH 148
10.7.6 VERZUGSENDE NACH ERTEILUNG
DER SCHLUSSRECHNUNG 148
10.7.7 ABLAUFDIAGRAMM: VERZUG
MIT ABSCHLAGSZAHLUNGEN,
§16 ABS. 5 VOB/B 149
10.8 ANSPRUECHE AUS VERZUG
MIT DER SCHLUSSZAHLUNG (§ 16 ABS.
5 VOB/B) 150
10.8.1 UEBERBLICK 150
10.8.2 FAELLIGKEIT DER
SCHLUSSRECHNUNG 151
10.8.3 VERZUG 151
10.8.4 EINSTELLUNG DER ARBEITEN/ZINSANSPRUCH 153
10.8.5 ABLAUFDIAGRAMM: VERZUG MIT
DER SCHLUSSZAHLUNG,
§ 16 ABS. 5 VOB/B 154
11 SICHERHEITEN (§17 VOB/B) 155
11.1 ANSPRUECHE DES AUFTRAGGEBERS
AUF EINRAEUMUNG VON SICHERHEITEN 156
11.1.1 UEBERBLICK 156
11.1.2 VERTRAGLICHE VEREINBARUNG
ERFORDERLICH 156
11.1.3 ARTEN DER SICHERHEITEN 157
INHALTSVERZEICHNIS
XV
11.1.4 WAHL-UND AUSTAUSCHRECHT (§ 17 ABS.
3 VOB/B) 159
11.1.5 ABLAUFDIAGRAMM:
SICHERHEITEN DES
AUFTRAGGEBERS,
§ 17 VOB/B 160
11.2 ANSPRUECHE DES AUFTRAGNEHMERS AUF EINRAEUMUNG VON SICHERHEITEN 161
11.2.1 UEBERBLICK 161
11.2.2 VERTRAGSERFULLUNGSBUERGSCHAFT 161
11.2.3 BAUHANDWERKERSICHERUNGSHYPOTHEK NACH § 648 BGB 162
11.2.4 BAUHANDWERKERSICHERUNG NACH § 648 A BGB 164
12 MAENGELRECHTE DES
AUFTRAGGEBERS NACH
ABNAHME (§ 13
VOB/B) 169
12.1 EINLEITUNG 169
12.2 DER ANSPRUCH AUF MANGELBESEITIGUNG
(§13 ABS. 5 NR. 1 VOB/B) 170
12.2.1 UEBERBLICK 170
12.2.2 MANGEL DER LEISTUNG
(§ 13 ABS.
1 VOB/B) 170
12.2.3 BEWEISLAST 173
12.2.4 SCHRIFTLICHE MAENGELRUEGE 174
12.2.5 HAFTUNGSAUSSCHLUSS BEI BEDENKENANZEIGE 175
12.2.6 HAFTUNGSAUSSCHLUSS BEI FEHLENDEM ABNAHMEVORBEHALT 175
12.2.7 MITSCHULD DES AUFTRAGGEBERS 175
12.2.8 VERJAEHRUNG 175
12.2.9 ABLAUFDIAGRAMME: MANGELBESEITIGUNG,
§ 13 ABS.
5 NR.
1 VOB/B . 177
12.3 DER ANSPRUCH AUF ERSTATTUNG DER ERSATZVORNAHMEKOSTEN
(§ 13
ABS. 5 NR. 2 VOB/B) 180
12.3.1 UEBERBUECK 180
12.3.2 MANGEL/KEIN HAFTUNGSAUSSCHLUSS/VERJAEHRUNG 180
12.3.3 MAENGELRUEGE/ERFOLGLOSE FRISTSETZUNG 181
12.3.4 ENTBEHRLICHKEIT DER FRISTSETZUNG 181
12.3.5 KOSTENVORSCHUSS 181
12.3.6 ABLAUFDIAGRAMM: KOSTEN
DER ERSATZVORNAHME,
§ 13 ABS.
5 NR.
2 VOB/B 183
12.4 DER ANSPRUCH AUF MINDERUNG, $ 13 ABS.
6 VOB/B 184
12.4.1 UEBERBLICK 184
12.4.2 MANGEL/KEIN HAFTUNGSAUSSCHLUSS/VERJAEHRUNG 184
12.4.3 ERFOLGLOSE FRISTSETZUNG 185
12.4.4 UNZUMUTBARKEIT DER MANGELBESEITIGUNG 185
12.4.5 UNMOEGLICHKEIT 185
12.4.6 UNVERHAELTNISMAESSIG HOHER AUFWAND 185
12.4.7 DURCHFUEHRUNG/HOEHE DER MINDERUNG 186
12.4.8 ABLAUFDIAGRAMM: MINDERUNG,
§ 13 ABS.
6 VOB/B 187
12.5 SCHADENSERSATZANSPRUCH WEGEN VERLETZUNG VON LEBEN,
KOERPER ODER
GESUNDHEIT (§ 13 ABS. 7 NR.
1 VOB/B) 188
12.5.1 UEBERBLICK 188
12.5.2 ANSPRUCH NEBEN DEN ANDEREN MAENGELRECHTEN 188
XVI INHALTSVERZEICHNIS
12.5.3 VERLETZUNG VON LEBEN, KOERPER
ODER GESUNDHEIT DURCH MANGEL 188
12.5.4 VERSCHULDEN 189
12.5.5 VERJAEHRUNG 189
12.5.6 ERSATZ ALLER
SCHAEDEN 189
12.5.7 ABLAUFDIAGRAMM: VERLETZUNG LEBEN,
KOERPER, GESUNDHEIT
§ 13 ABS.
7 NR.
1 VOB/B 190
12.6 SCHADENSERSATZANSPRUCH BEI VORSAETZLICH ODER
GROB FAHRLAESSIG
VERURSACHTEN MAENGELN (§ 13 ABS. 7 NR. 2 VOB/B) 191
12.6.1 UEBERBLICK 191
12.6.2 ANSPRUCH NEBEN DEN ANDEREN MAENGELRECHTEN 191
12.6.3 VORSATZ ODER
GROBE FAHRLAESSIGKEIT 191
12.6.4 FRISTSETZUNG 192
12.6.5 VERJAEHRUNG 192
12.6.6 ERSATZ ALLER
SCHAEDEN 192
12.6.7 ABLAUFDIAGRAMM: VORSATZ
ODER GROBE FAHRLAESSIGKEIT
§ 13 ABS. 7 NR. 2 VOB/B 193
12.7 KLEINER SCHADENSERSATZANSPRUCH WEGEN BAUMAENGELN
(§ 13 ABS.
7 NR. 3 SATZ 1 VOB/B) 193
12.7.1 UEBERBLICK 194
12.7.2 ANSPRUCH NEBEN DEN ANDEREN MAENGELRECHTEN 194
12.7.3 WESENTLICHER MANGEL 194
12.7.4 VERSCHULDEN 195
12.7.5 FRISTSETZUNG 195
12.7.6 VERJAEHRUNG 195
12.7.7 KLEINER SCHADENSERSATZ 195
12.7.8 ABLAUFDIAGRAMM: KLEINER
SCHADENSERSATZ
§ 13 ABS. 7 NR.
3 SATZ
1 VOB/B 196
12.8 GROSSER SCHADENSERSATZANSPRUCH WEGEN BAUMAENGELN
(§ 13 ABS. 7 NR. 3 SATZ 2 VOB/B) 197
12.8.1 UEBERBLICK 197
12.8.2 ANSPRUCH NEBEN DEN ANDEREN MAENGELRECHTEN 197
12.8.3 WESENTLICHER MANGEL/VERSCHULDEN 197
12.8.4 ZUSAETZLICHE VORAUSSETZUNGEN GEMAESS
13
ABS. 7 NR. 3 SATZ 2 VOB/B 198
12.8.5 FRISTSETZUNG 198
12.8.6 VERJAEHRUNG 198
12.8.7 GROSSER SCHADENSERSATZ 199
12.8.8 ABLAUFDIAGRAMM:
GROSSER SCHADENSERSATZ
§ 13 ABS.
7 NR. 3 SATZ 2 VOB/B 200
13 MAENGELRECHTE VOR
ABNAHME (§ 4
VOB/B) 201
13.1 ANSPRUECHE AUF MANGELBESEITIGUNG UND KOSTENER-STATTUNG,
§§ 4
ABS. 7,8 ABS. 3 VOB/B 202
13.1.1 UEBERBLICK 202
INHALTSVERZEICHNIS XVII
13.1.2 MANGEL 203
13.1.3 FRISTSETZUNG MIT KUENDIGUNGSANDROHUNG 203
13.1.4 ENTBEHRLICHKEIT DER FRISTSETZUNG 203
13.1.5 KUENDIGUNG GEMAESS
§ 8 ABS. 3 VOB/B 203
13.1.6 KOSTENERSTATTUNG DER ERSATZVORNAHME/SCHADENSERSATZ 204
13.1.7 ABLAUFDIAGRAMM: MAENGELBESEITIGUNG UND KOSTENERSTATTUNG,
§§4 ABS. 7,8 ABS. 3 VOB/B 204
13.2 SCHADENSERSATZANSPRUCH,
§ 4 ABS. 7 SATZ 2 VOB/B 205
13.2.1 UEBERBUECK 205
13.2.2 VERSCHULDEN 205
13.2.3 UMFANG DES
SCHADENSERSATZANSPRUCHS 206
13.2.4 ABLAUFDIAGRAMM:
SCHADENSERSATZ, § 4 NR. 7 SATZ 2 VOB/B 206
14 STREITIGKEITEN (§18 VOB/B) 207
14.1 EINLEITUNG 207
14.1.1 UEBERBLICK 207
14.2 GERICHTSSTAND BEI RECHTSSTREIT VOR ZIVILGERICHT 208
14.2.1 UEBERBLICK 208
14.2.2 INHALTLICHE UND PERSOENLICHE VORAUSSETZUNGEN 208
14.3 DER ANSPRUCH AUF DURCHFUHRUNG EINES
SCHLICHTUNGSVERFAHRENS MIT BEHOERDEN 209
14.3.1 UEBERBUECK 209
14.3.2 VERTRAG MIT BEHOERDE 209
14.3.3 ENTSCHEIDUNG DURCH VORGESETZTE STELLE 210
14.4 DER ANSPRUCH AUF EINSCHALTUNG
EINER MATERIALPRUEFSTEUEE 210
14.4.1 UEBERBUECK 210
14.4.2 STREIT UEBER
STOFFE UND BAUTEILE/BEI DER
PRUEFUNG VERWENDETE
MASCHINEN 210
14.4.3 BENACHRICHTIGUNGSPFUECHT/ENTSCHEIDUNG DER MATERIALPRUEFSTEUEE 211
14.5 KEINE LEISTUNGSVERWEIGERUNG IM STREITFALL 211
14.5.1 UEBERBUECK 211
14.5.2 LEISTUNGSEINSTELLUNGSRECHT NUR IM AUSNAHMEFALL 211
14.6 SCHIEDSGUTACHTER/SCHIEDSGERICHT 212
14.6.1 UEBERBUECK 212
14.6.2 SCHIEDSGUTACHTERVERFAHREN 212
14.6.3 SCHIEDSGERICHT 213
14.7 SELBSTAENDIGES BEWEISVERFAHREN 213
14.7.1 UEBERBUECK 213
14.7.2 VERFAHRENSABLAUF 213
ANHANG 215
LITERATUR 265
SACHWORTVERZEICHNIS 267 |
| any_adam_object | 1 |
| author | Zanner, Christian 1962- |
| author_GND | (DE-588)123974453 |
| author_facet | Zanner, Christian 1962- |
| author_role | aut |
| author_sort | Zanner, Christian 1962- |
| author_variant | c z cz |
| building | Verbundindex |
| bvnumber | BV041388305 |
| classification_rvk | PD 4768 |
| ctrlnum | (OCoLC)864667729 (DE-599)DNB1034502689 |
| dewey-full | 346.43023 |
| dewey-hundreds | 300 - Social sciences |
| dewey-ones | 346 - Private law |
| dewey-raw | 346.43023 |
| dewey-search | 346.43023 |
| dewey-sort | 3346.43023 |
| dewey-tens | 340 - Law |
| discipline | Rechtswissenschaft |
| edition | 5., überarb. und aktual. Aufl. |
| format | Book |
| fullrecord | <?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><collection xmlns="http://www.loc.gov/MARC21/slim"><record><leader>00000nam a2200000 c 4500</leader><controlfield tag="001">BV041388305</controlfield><controlfield tag="003">DE-604</controlfield><controlfield tag="005">20131119</controlfield><controlfield tag="007">t</controlfield><controlfield tag="008">131029s2013 gw |||| 00||| ger d</controlfield><datafield tag="015" ind1=" " ind2=" "><subfield code="a">13,N21</subfield><subfield code="2">dnb</subfield></datafield><datafield tag="016" ind1="7" ind2=" "><subfield code="a">1034502689</subfield><subfield code="2">DE-101</subfield></datafield><datafield tag="020" ind1=" " ind2=" "><subfield code="a">9783658000974</subfield><subfield code="c">Pb. : ca. EUR 34.99 (DE), ca. EUR 35.97 (AT), ca. sfr 44.00 (freier Pr.)</subfield><subfield code="9">978-3-658-00097-4</subfield></datafield><datafield tag="020" ind1=" " ind2=" "><subfield code="a">365800097X</subfield><subfield code="9">3-658-00097-X</subfield></datafield><datafield tag="024" ind1="3" ind2=" "><subfield code="a">9783658000974</subfield></datafield><datafield tag="028" ind1="5" ind2="2"><subfield code="a">Best.-Nr.: 86150823</subfield></datafield><datafield tag="035" ind1=" " ind2=" "><subfield code="a">(OCoLC)864667729</subfield></datafield><datafield tag="035" ind1=" " ind2=" "><subfield code="a">(DE-599)DNB1034502689</subfield></datafield><datafield tag="040" ind1=" " ind2=" "><subfield code="a">DE-604</subfield><subfield code="b">ger</subfield><subfield code="e">rakwb</subfield></datafield><datafield tag="041" ind1="0" ind2=" "><subfield code="a">ger</subfield></datafield><datafield tag="044" ind1=" " ind2=" "><subfield code="a">gw</subfield><subfield code="c">XA-DE-HE</subfield></datafield><datafield tag="049" ind1=" " ind2=" "><subfield code="a">DE-523</subfield></datafield><datafield tag="082" ind1="0" ind2=" "><subfield code="a">346.43023</subfield><subfield code="2">22/ger</subfield></datafield><datafield tag="084" ind1=" " ind2=" "><subfield code="a">PD 4768</subfield><subfield code="0">(DE-625)135247:251</subfield><subfield code="2">rvk</subfield></datafield><datafield tag="084" ind1=" " ind2=" "><subfield code="a">624</subfield><subfield code="2">sdnb</subfield></datafield><datafield tag="100" ind1="1" ind2=" "><subfield code="a">Zanner, Christian</subfield><subfield code="d">1962-</subfield><subfield code="e">Verfasser</subfield><subfield code="0">(DE-588)123974453</subfield><subfield code="4">aut</subfield></datafield><datafield tag="245" ind1="1" ind2="0"><subfield code="a">VOB/B nach Ansprüchen</subfield><subfield code="b">Entscheidungshilfen für Auftraggeber, Planer und Bauunternehmen</subfield><subfield code="c">Christian Zanner</subfield></datafield><datafield tag="250" ind1=" " ind2=" "><subfield code="a">5., überarb. und aktual. Aufl.</subfield></datafield><datafield tag="264" ind1=" " ind2="1"><subfield code="a">Wiesbaden</subfield><subfield code="b">Springer Vieweg</subfield><subfield code="c">2013</subfield></datafield><datafield tag="300" ind1=" " ind2=" "><subfield code="a">XVII, 272 S</subfield><subfield code="c">240 mm x 168 mm</subfield></datafield><datafield tag="336" ind1=" " ind2=" "><subfield code="b">txt</subfield><subfield code="2">rdacontent</subfield></datafield><datafield tag="337" ind1=" " ind2=" "><subfield code="b">n</subfield><subfield code="2">rdamedia</subfield></datafield><datafield tag="338" ind1=" " ind2=" "><subfield code="b">nc</subfield><subfield code="2">rdacarrier</subfield></datafield><datafield tag="490" ind1="0" ind2=" "><subfield code="a">Bau- und Architektenrecht nach Ansprüchen</subfield></datafield><datafield tag="610" ind1="2" ind2="7"><subfield code="a">Deutscher Vergabe- und Vertragsausschuss für Bauleistungen</subfield><subfield code="t">Vergabe- und Vertragsordnung für Bauleistungen</subfield><subfield code="0">(DE-588)4715313-1</subfield><subfield code="2">gnd</subfield><subfield code="9">rswk-swf</subfield></datafield><datafield tag="610" ind1="2" ind2="7"><subfield code="a">Deutscher Vergabe- und Vertragsausschuss für Bauleistungen</subfield><subfield code="t">Verdingungsordnung für Bauleistungen</subfield><subfield code="0">(DE-588)4122394-9</subfield><subfield code="2">gnd</subfield><subfield code="9">rswk-swf</subfield></datafield><datafield tag="689" ind1="0" ind2="0"><subfield code="a">Deutscher Vergabe- und Vertragsausschuss für Bauleistungen</subfield><subfield code="t">Verdingungsordnung für Bauleistungen</subfield><subfield code="0">(DE-588)4122394-9</subfield><subfield code="D">u</subfield></datafield><datafield tag="689" ind1="0" ind2=" "><subfield code="8">1\p</subfield><subfield code="5">DE-604</subfield></datafield><datafield tag="689" ind1="1" ind2="0"><subfield code="a">Deutscher Vergabe- und Vertragsausschuss für Bauleistungen</subfield><subfield code="t">Vergabe- und Vertragsordnung für Bauleistungen</subfield><subfield code="0">(DE-588)4715313-1</subfield><subfield code="D">u</subfield></datafield><datafield tag="689" ind1="1" ind2=" "><subfield code="8">2\p</subfield><subfield code="5">DE-604</subfield></datafield><datafield tag="856" ind1="4" ind2="2"><subfield code="m">X:MVB</subfield><subfield code="q">text/html</subfield><subfield code="u">http://deposit.dnb.de/cgi-bin/dokserv?id=4327549&prov=M&dok_var=1&dok_ext=htm</subfield><subfield code="3">Inhaltstext</subfield></datafield><datafield tag="856" ind1="4" ind2="2"><subfield code="m">DNB Datenaustausch</subfield><subfield code="q">application/pdf</subfield><subfield code="u">http://bvbr.bib-bvb.de:8991/F?func=service&doc_library=BVB01&local_base=BVB01&doc_number=026836151&sequence=000001&line_number=0001&func_code=DB_RECORDS&service_type=MEDIA</subfield><subfield code="3">Inhaltsverzeichnis</subfield></datafield><datafield tag="883" ind1="1" ind2=" "><subfield code="8">1\p</subfield><subfield code="a">cgwrk</subfield><subfield code="d">20201028</subfield><subfield code="q">DE-101</subfield><subfield code="u">https://d-nb.info/provenance/plan#cgwrk</subfield></datafield><datafield tag="883" ind1="1" ind2=" "><subfield code="8">2\p</subfield><subfield code="a">cgwrk</subfield><subfield code="d">20201028</subfield><subfield code="q">DE-101</subfield><subfield code="u">https://d-nb.info/provenance/plan#cgwrk</subfield></datafield><datafield tag="943" ind1="1" ind2=" "><subfield code="a">oai:aleph.bib-bvb.de:BVB01-026836151</subfield></datafield></record></collection> |
| id | DE-604.BV041388305 |
| illustrated | Not Illustrated |
| indexdate | 2024-08-03T01:02:03Z |
| institution | BVB |
| isbn | 9783658000974 365800097X |
| language | German |
| oai_aleph_id | oai:aleph.bib-bvb.de:BVB01-026836151 |
| oclc_num | 864667729 |
| open_access_boolean | |
| owner | DE-523 |
| owner_facet | DE-523 |
| physical | XVII, 272 S 240 mm x 168 mm |
| publishDate | 2013 |
| publishDateSearch | 2013 |
| publishDateSort | 2013 |
| publisher | Springer Vieweg |
| record_format | marc |
| series2 | Bau- und Architektenrecht nach Ansprüchen |
| spelling | Zanner, Christian 1962- Verfasser (DE-588)123974453 aut VOB/B nach Ansprüchen Entscheidungshilfen für Auftraggeber, Planer und Bauunternehmen Christian Zanner 5., überarb. und aktual. Aufl. Wiesbaden Springer Vieweg 2013 XVII, 272 S 240 mm x 168 mm txt rdacontent n rdamedia nc rdacarrier Bau- und Architektenrecht nach Ansprüchen Deutscher Vergabe- und Vertragsausschuss für Bauleistungen Vergabe- und Vertragsordnung für Bauleistungen (DE-588)4715313-1 gnd rswk-swf Deutscher Vergabe- und Vertragsausschuss für Bauleistungen Verdingungsordnung für Bauleistungen (DE-588)4122394-9 gnd rswk-swf Deutscher Vergabe- und Vertragsausschuss für Bauleistungen Verdingungsordnung für Bauleistungen (DE-588)4122394-9 u 1\p DE-604 Deutscher Vergabe- und Vertragsausschuss für Bauleistungen Vergabe- und Vertragsordnung für Bauleistungen (DE-588)4715313-1 u 2\p DE-604 X:MVB text/html http://deposit.dnb.de/cgi-bin/dokserv?id=4327549&prov=M&dok_var=1&dok_ext=htm Inhaltstext DNB Datenaustausch application/pdf http://bvbr.bib-bvb.de:8991/F?func=service&doc_library=BVB01&local_base=BVB01&doc_number=026836151&sequence=000001&line_number=0001&func_code=DB_RECORDS&service_type=MEDIA Inhaltsverzeichnis 1\p cgwrk 20201028 DE-101 https://d-nb.info/provenance/plan#cgwrk 2\p cgwrk 20201028 DE-101 https://d-nb.info/provenance/plan#cgwrk |
| spellingShingle | Zanner, Christian 1962- VOB/B nach Ansprüchen Entscheidungshilfen für Auftraggeber, Planer und Bauunternehmen Deutscher Vergabe- und Vertragsausschuss für Bauleistungen Vergabe- und Vertragsordnung für Bauleistungen (DE-588)4715313-1 gnd Deutscher Vergabe- und Vertragsausschuss für Bauleistungen Verdingungsordnung für Bauleistungen (DE-588)4122394-9 gnd |
| subject_GND | (DE-588)4715313-1 (DE-588)4122394-9 |
| title | VOB/B nach Ansprüchen Entscheidungshilfen für Auftraggeber, Planer und Bauunternehmen |
| title_auth | VOB/B nach Ansprüchen Entscheidungshilfen für Auftraggeber, Planer und Bauunternehmen |
| title_exact_search | VOB/B nach Ansprüchen Entscheidungshilfen für Auftraggeber, Planer und Bauunternehmen |
| title_full | VOB/B nach Ansprüchen Entscheidungshilfen für Auftraggeber, Planer und Bauunternehmen Christian Zanner |
| title_fullStr | VOB/B nach Ansprüchen Entscheidungshilfen für Auftraggeber, Planer und Bauunternehmen Christian Zanner |
| title_full_unstemmed | VOB/B nach Ansprüchen Entscheidungshilfen für Auftraggeber, Planer und Bauunternehmen Christian Zanner |
| title_short | VOB/B nach Ansprüchen |
| title_sort | vob b nach anspruchen entscheidungshilfen fur auftraggeber planer und bauunternehmen |
| title_sub | Entscheidungshilfen für Auftraggeber, Planer und Bauunternehmen |
| topic | Deutscher Vergabe- und Vertragsausschuss für Bauleistungen Vergabe- und Vertragsordnung für Bauleistungen (DE-588)4715313-1 gnd Deutscher Vergabe- und Vertragsausschuss für Bauleistungen Verdingungsordnung für Bauleistungen (DE-588)4122394-9 gnd |
| topic_facet | Deutscher Vergabe- und Vertragsausschuss für Bauleistungen Vergabe- und Vertragsordnung für Bauleistungen Deutscher Vergabe- und Vertragsausschuss für Bauleistungen Verdingungsordnung für Bauleistungen |
| url | http://deposit.dnb.de/cgi-bin/dokserv?id=4327549&prov=M&dok_var=1&dok_ext=htm http://bvbr.bib-bvb.de:8991/F?func=service&doc_library=BVB01&local_base=BVB01&doc_number=026836151&sequence=000001&line_number=0001&func_code=DB_RECORDS&service_type=MEDIA |
| work_keys_str_mv | AT zannerchristian vobbnachanspruchenentscheidungshilfenfurauftraggeberplanerundbauunternehmen |