VOB-Musterbriefe für Auftragnehmer: Bauunternehmen und Ausbaubetriebe ; Formularbuch für die Baupraxis mit Erläuterungen zu den Formerfordernissen der VOB
Gespeichert in:
| Hauptverfasser: | , |
|---|---|
| Format: | Buch |
| Sprache: | German |
| Veröffentlicht: |
Wiesbaden u.a.
Bauverl.
1997
|
| Ausgabe: | 8., durchges. Aufl. |
| Schlagworte: | |
| Online-Zugang: | Inhaltsverzeichnis |
| Beschreibung: | 251 S. |
| ISBN: | 3762532966 |
Internformat
MARC
| LEADER | 00000nam a2200000 c 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | BV011117662 | ||
| 003 | DE-604 | ||
| 005 | 19990616 | ||
| 007 | t | ||
| 008 | 961209s1997 gw |||| 00||| ger d | ||
| 016 | 7 | |a 949216038 |2 DE-101 | |
| 020 | |a 3762532966 |c Pp. : DM 68.00, S 496.00, sfr 62.00 |9 3-7625-3296-6 | ||
| 035 | |a (OCoLC)75862936 | ||
| 035 | |a (DE-599)BVBBV011117662 | ||
| 040 | |a DE-604 |b ger |e rakddb | ||
| 041 | 0 | |a ger | |
| 044 | |a gw |c DE | ||
| 049 | |a DE-210 |a DE-29 |a DE-526 |a DE-634 |a DE-525 | ||
| 084 | |a PD 4761 |0 (DE-625)135247:244 |2 rvk | ||
| 084 | |a PN 610 |0 (DE-625)137599: |2 rvk | ||
| 084 | |a ZH 3950 |0 (DE-625)156129: |2 rvk | ||
| 084 | |a BAU 142f |2 stub | ||
| 100 | 1 | |a Heiermann, Wolfgang |d 1935-2023 |e Verfasser |0 (DE-588)118041533 |4 aut | |
| 245 | 1 | 0 | |a VOB-Musterbriefe für Auftragnehmer |b Bauunternehmen und Ausbaubetriebe ; Formularbuch für die Baupraxis mit Erläuterungen zu den Formerfordernissen der VOB |c von Wolfgang Heiermann ; Liane Linke |
| 250 | |a 8., durchges. Aufl. | ||
| 264 | 1 | |a Wiesbaden u.a. |b Bauverl. |c 1997 | |
| 300 | |a 251 S. | ||
| 336 | |b txt |2 rdacontent | ||
| 337 | |b n |2 rdamedia | ||
| 338 | |b nc |2 rdacarrier | ||
| 610 | 2 | 7 | |a Deutscher Vergabe- und Vertragsausschuss für Bauleistungen |t Verdingungsordnung für Bauleistungen |0 (DE-588)4078788-6 |2 gnd |9 rswk-swf |
| 610 | 2 | 7 | |a Deutscher Vergabe- und Vertragsausschuss für Bauleistungen |t Verdingungsordnung für Bauleistungen |0 (DE-588)4122394-9 |2 gnd |9 rswk-swf |
| 610 | 2 | 7 | |a Deutscher Vergabe- und Vertragsausschuss für Lieferungen und Leistungen |t Verdingungsordnung für Leistungen |0 (DE-588)4284494-0 |2 gnd |9 rswk-swf |
| 650 | 0 | 7 | |a Bauvertrag |0 (DE-588)4004977-2 |2 gnd |9 rswk-swf |
| 651 | 7 | |a Deutschland |0 (DE-588)4011882-4 |2 gnd |9 rswk-swf | |
| 655 | 7 | |0 (DE-588)4155034-1 |a Formularsammlung |2 gnd-content | |
| 689 | 0 | 0 | |a Deutscher Vergabe- und Vertragsausschuss für Bauleistungen |t Verdingungsordnung für Bauleistungen |0 (DE-588)4122394-9 |D u |
| 689 | 0 | 1 | |a Bauvertrag |0 (DE-588)4004977-2 |D s |
| 689 | 0 | 2 | |a Deutschland |0 (DE-588)4011882-4 |D g |
| 689 | 0 | |8 1\p |5 DE-604 | |
| 689 | 1 | 0 | |a Deutscher Vergabe- und Vertragsausschuss für Lieferungen und Leistungen |t Verdingungsordnung für Leistungen |0 (DE-588)4284494-0 |D u |
| 689 | 1 | 1 | |a Bauvertrag |0 (DE-588)4004977-2 |D s |
| 689 | 1 | 2 | |a Deutschland |0 (DE-588)4011882-4 |D g |
| 689 | 1 | |8 2\p |5 DE-604 | |
| 689 | 2 | 0 | |a Deutscher Vergabe- und Vertragsausschuss für Bauleistungen |t Verdingungsordnung für Bauleistungen |0 (DE-588)4078788-6 |D u |
| 689 | 2 | |8 3\p |5 DE-604 | |
| 700 | 1 | |a Linke, Liane |e Verfasser |0 (DE-588)124964311 |4 aut | |
| 856 | 4 | 2 | |m DNB Datenaustausch |q application/pdf |u http://bvbr.bib-bvb.de:8991/F?func=service&doc_library=BVB01&local_base=BVB01&doc_number=007450013&sequence=000001&line_number=0001&func_code=DB_RECORDS&service_type=MEDIA |3 Inhaltsverzeichnis |
| 883 | 1 | |8 1\p |a cgwrk |d 20201028 |q DE-101 |u https://d-nb.info/provenance/plan#cgwrk | |
| 883 | 1 | |8 2\p |a cgwrk |d 20201028 |q DE-101 |u https://d-nb.info/provenance/plan#cgwrk | |
| 883 | 1 | |8 3\p |a cgwrk |d 20201028 |q DE-101 |u https://d-nb.info/provenance/plan#cgwrk | |
| 943 | 1 | |a oai:aleph.bib-bvb.de:BVB01-007450013 | |
Datensatz im Suchindex
| _version_ | 1807681935460270080 |
|---|---|
| adam_text |
INHALTSUEBERSICHT
I.
VERGABEVERFAHREN
NACH
DER
VOB/A
.
13
MUSTER
1
NACHPRUEFUNG
WEGEN
VOB-VERSTOSS
.
17
II.
KURZUEBERSICHT
UEBER
DIE
FORMERFORDERNISSE
NACH
DER
VOB/B
.
20
III.
ALLGEMEINE
ERLAEUTERUNGEN
ZU
DEN
MUSTERBRIEFEN
.
24
IV.
MUSTERBRIEFE
FUER
DIE
ABWICKLUNG
DES
BAUVERTRAGES
.
25
MUSTER
2
VEREINBARUNG
EINES
NEUEN
PREISES
WEGEN
MENGENUEBERSCHREITUNG
GEMAESS
§
2
NR.
3
VOB/B
25
MUSTER
3
VEREINBARUNG
EINES
NEUEN
PREISES
WEGEN
MENGENUNTERSCHREITUNG
GEMAESS
§
2
NR.
3
VOB/B
26
MUSTER
4
VEREINBARUNG
EINES
NEUEN
PAUSCHALPREISES
GEMAESS
§
2
NR.
3
ABS.
4
VOB/B
.
32
MUSTER
5
GELTENDMACHUNG
DER
VERGUETUNG
BEI
DER
UEBERNAHME
VON
LEISTUNGEN
DURCH
DEN
AUFTRAGGEBER
GEMAESS
§
2
NR.
4
VOB/B
.
35
MUSTER
6
VEREINBARUNG
EINES
NEUEN
PREISES
GEMAESS
§
2
NR.
5
VOB/B
.
39
MUSTER
7
ANKUENDIGUNG
DER
VERGUETUNG
FUER
ZUSAETZLICHE
LEISTUNGEN
GEMAESS
§
2
NR.
6
VOB/B
.
46
MUSTER
8
BESTAETIGUNG
UEBER
DIE
AUSFUEHRUNG
ZUSAETZLICHER
LEISTUNGEN
UND
DER
ANKUENDIGUNG
DES
BESONDEREN
VERGUETUNGSANSPRUCHES
GEMAESS
§
2
NR.
6
VOB/B
.
47
MUSTER
9
NACHTRAGSANGEBOT
FUER
DIE
VERGUETUNG
ZUSAETZLICHER
LEISTUNGEN
GEMAESS
§
2
NR.
6
VOB/B
.
48
MUSTER
10
AUSGLEICHSZAHLUNG
INFOLGE
WEGFALLS
DER
GESCHAEFTSGRUNDLAGE
GEMAESS
§
2
NR.
7
VOB/B
.
56
MUSTER
11
ANKUENDIGUNG
VON
VOM
VERTRAG
ABWEICHENDEN
LEISTUNGEN
GEMAESS
§
2
NR.
8
ABS.
2
VOB/B
61
MUSTER
12
VERGUETUNG
FUER
AUSGEFUEHRTE
LEISTUNGEN
GEMAESS
§
2
NR.
8
VOB/B
.
62
MUSTER
13
VERGUETUNG
FUER
AUSFUEHRUNGSUNTERLAGEN
GEMAESS
§
2
NR.
9
VOB/B
.
66
MUSTER
14
BEDENKEN
HINSICHTLICH
DER
UEBERGEBENEN
AUSFUEHRUNGSUNTERLAGEN
GEMAESS
§
3
NR.
3
VOB/B
.
.
68
MUSTER
15
BEDENKEN
HINSICHTLICH
DER
VORGESEHENEN
ART
DER
AUSFUEHRUNG
GEMAESS
§
4
NR.
3
VOB/B
.
73
MUSTER
16
MITTEILUNG
DES
AUFTRAGNEHMERS
UEBER
HAFTUNGSAUSSCHLUSS,
WEIL
DER
AUFTRAGGEBER
DIE
BEDENKEN
DES
AUFTRAGNEHMERS
NICHT
TEILT
.
74
MUSTER
17
AUFTRAGGEBER
WEIST
DIE
BEDENKEN
DES
AUFTRAGNEHMERS
MUENDLICH
ZURUECK,
HAFTUNGSAUSSCHLUSS
75
MUSTER
18
UEBERTRAGUNG
VON
LEISTUNGEN
AUS
DEM
BAUVERTRAG
AN
NACHUNTERNEHMER
GEMAESS
§4
NR.
8VOB/B
.
84
MUSTER
19
MITTEILUNG
DES
AUSFUEHRUNGSTERMINS
GEMAESS
§
5
NR.
2
SATZ
1
VOB/B
.
89
MUSTER
20
MITTEILUNG
DES
AUSFUEHRUNGSTERMINS
GEMAESS
§
5
NR.
2
SATZ
1
VOB/B
.
90
MUSTER
21
ANZEIGE
UEBER
DEN
BEGINN
DER
AUSFUEHRUNG
GEMAESS
§
5
NR.
2
SATZ
3
VOB/B
.
91
MUSTER
22
BESTAETIGUNG
DES
AUSFUEHRUNGSBEGINNS
GEMAESS
§
5
NR.
2
SATZ
3
VOB/B
.
92
MUSTER
23
HINWEIS
AUF
AUSREICHENDE
VORBEREITUNGSZEIT
FUER
DEN
AUSFUEHRUNGSBEGINN
GEMAESS
§
5
NR.
2
SATZ
2
VOB/B
.
93
MUSTER
24
EINFACHE
BEHINDERUNGSANZEIGE
GEMAESS
§
6
NR.
1
VOB/B
.
99
MUSTER
25
BEHINDERUNGSANZEIGE
GEMAESS
§
6
NR.
1
VOB/B
-
MIT
FRISTBERECHNUNG
-
.
100
MUSTER
26
MITTEILUNG
UEBER
DEN
WEGFALL
DER
BEHINDERUNG
GEMAESS
§
6
NR.
3
VOB/B
.
101
MUSTER
27
MITTEILUNG
UEBER
DEN
WEGFALL
DER
BEHINDERUNG
GEMAESS
§
6
NR.
3
VOB/B
-
MIT
FRISTBERECHNUNG
-
.
102
MUSTER
28
UNTERBRECHUNG
DER
BAULEISTUNG
GEMAESS
§
6
NR.
5
VOB/B
-
MIT
ABRECHNUNG
DER
AUSGEFUEHRTEN
LEISTUNGEN
-
.
103
MUSTER
29
BERECHNUNG
DER
MEHRKOSTEN
INFOLGE
DER
BEHINDERUNG
GEMAESS
§
6
NR.
6
VOB/B
-
MIT
SCHADENSERSATZBERECHNUNG
-
.
104
MUSTER
30
KUENDIGUNG
DES
BAUVERTRAGES
INFOLGE
UNTERBRECHUNG
DER
BAULEISTUNG
VON
MEHR
ALS
3
MONATEN
GEMAESS
§
6
NR.
7
VOB/B-MIT
ABRECHNUNG
DER
AUSGEFUEHRTEN
LEISTUNGEN
.
105
MUSTER
31
MITTEILUNG
UEBER
VERGUETUNGSANSPRUECHE
FUER
LEISTUNGEN,
DIE
AUFGRUND
VON
VOM
AUFTRAGNEHMER
NICHT
ZU
VERTRETENDEN
UMSTAENDEN
BESCHAEDIGT
ODER
ZERSTOERT
WURDEN
GEMAESS
§7
NR.
1
VOB/B
.
120
MUSTER
32
MAHNUNG
AN
DEN
AUFTRAGGEBER
ZUR
AUSFUEHRUNG
IHM
OBLIEGENDER
HANDLUNGEN
GEMAESS
§
9
NR.
LA
VOB/B
.
124
MUSTER
33
MAHNUNG
AN
DEN
AUFTRAGGEBER
ZUR
LEISTUNG
FAELLIGER
ZAHLUNGEN
GEMAESS
§
9
NR.
1
B
VOB/B
125
MUSTER
34
KUENDIGUNG
GEMAESS
§
9
VOB/B
.
126
MUSTER
35
MITTEILUNG
UEBER
DIE
FERTIGSTELLUNG
GEMAESS
§
12
VOB/B
.
132
MUSTER
36
ABNAHME
GEMAESS
§
12
NR.
1
VOB/B
.
133
MUSTER
37
YYTECHNISCHE
"
ABNAHME
GEMAESS
§
12
NR.
2
B
VOB/B
.
134
MUSTER
38
MAHNUNG
ZUR
DURCHFUEHRUNG
DER
ABNAHME
GEMAESS
§
12
VOB/B
.
135
MUSTER
39
AUSSCHLUSS
DER
GEWAEHRLEISTUNG
GEMAESS
§
13
NR.
3
VOB/B
.
146
MUSTER
40
AUSSCHLUSS
DER
GEWAEHRLEISTUNG
GEMAESS
§
13
NR.
3
VOB/B
(NACHBESSERUNG
GEGEN
VERGUETUNG)
.
147
MUSTER
41
ABLEHNUNG
DER
MAENGELBESEITIGUNG
WEGEN
VERJAEHRUNG
GEMAESS
§
13
NR.
4,5
VOB/B
.
148
MUSTER
42
ABLEHNUNG
DER
KOSTENVORSCHUSSPFLICHT
UND
DER
GEWAEHRLEISTUNG
NACH
§
13
NR.
5
VOB/B
.
149
MUSTER
43
VERWEIGERUNG
DER
MAENGELBESEITIGUNG
INFOLGE
UNVERHAELTNISMAESSIG
HOHEN
AUFWANDES
GEMAESS
§
13
NR.
6
VOB/B
.
150
MUSTER
44
VERLANGEN
AUF
AUSZAHLUNG
EINBEHALTENER
VERGUETUNG
WEGEN
MAENGELN
.
151
MUSTER
45
AUFFORDERUNG
FUER
GEMEINSAME
FESTSTELLUNGEN
FUER
DIE
ABRECHNUNG
(AUFMASS)
GEMAESS
§
14
NR.
2
VOB/B
.
177
MUSTER
46
ANZEIGE
UEBER
DEN
BEGINN
VON
STUNDENLOHNARBEITEN
GEMAESS
§
15
NR.
3
VOB/B
.
183
MUSTER
47
BEGLEITSCHREIBEN
FUER
DIE
UEBERGABE
VON
STUNDENZETTELN
.
184
MUSTER
48
MAHNUNG
FUER
FAELLIGE
ABSCHLAGSZAHLUNGEN
GEMAESS
§
16
NR.
1
ABS.
3
UND
§
16
NR.
5
ABS.
3
VOB/B
.
190
MUSTER
49
MAHNUNG
MIT
NACHFRISTSETZUNG
FUER
FAELLIGE
ABSCHLAGSZAHLUNGEN
GEMAESS
§
16
NR.
1
ABS.
3
VOB/B
MIT
DER
ANDROHUNG
DER
EINSTELLUNG
DER
ARBEITEN
NACH
§
16
NR.
5
ABS.
3
SATZ
3
VOB/B
.
191
MUSTER
50
NACHFRIST
FUER
DIE
SCHLUSSZAHLUNG
GEMAESS
§
16
NR.
3
UND
5
VOB/B
.
192
MUSTER
51
GELTENDMACHUNG
DES
VORBEHALTS
GEMAESS
§
16
NR.
3
ABS.
5
VOB/B
.
193
MUSTER
52
GELTENDMACHUNG
DES
VORBEHALTS
GEMAESS
§
16
NR.
3
ABS.
5
VOB/B
-
WEITERE
FORDERUNGEN
-
194
MUSTER
53
BEGRUENDUNG
DES
VORBEHALTS
GEGEN
DIE
SCHLUSSZAHLUNG
GEMAESS
§
16
NR.
3
ABS.
5
VOB/B
UND
AUFFORDERUNG
ZUR
AUSZAHLUNG
DES
UNSTREITIGEN
BETRAGES
NACH
§
16
NR.
3
ABS.
1
VOB/B
.
195
MUSTER
54
VORBEHALT
WEGEN
KUERZUNG
DER
SCHLUSSZAHLUNG
UM
DIE
VERTRAGSSTRAFE
GEMAESS
§
16
NR.
3
ABS.
5
VOB/B
WEGEN
FEHLENDEN
VORBEHALTS
DER
VERTRAGSSTRAFE
BEI
DER
ABNAHME
.
196
MUSTER
55
AUSZAHLUNG
DES
UNBESTRITTENEN
GUTHABENS
GEMAESS
§
16
NR.
3
ABS.
1
SATZ
2
VOB/B
.
197
MUSTER
56
ZAHLUNG
DER
VERGUETUNG
DES
AUFTRAGNEHMERS
AN
DEN
GLAEUBIGER
DES
AUFTRAGNEHMERS
(Z.
B.
SUBUNTERNEHMER)
GEMAESS
§
16
NR.
6
VOB/B
.
198
MUSTER
57
EINZAHLUNG
DES
SICHERHEITSBETRAGES
DURCH
DEN
AUFTRAGGEBER
AUF
EIN
SPERRKONTO
GEMAESS
§
17
NR.
6
VOB/B
.
216
MUSTER
58
BUERGSCHAFT
.
217
MUSTER
59
GARANTIEERKLAERUNG
.
218
MUSTER
60
RUECKGABE
DER
SICHERHEIT
GEMAESS
§
17
NR.
8
VOB/B
.
219
MUSTER
61
ANRUFUNG
DER
VORGESETZTEN
STELLE
BEI
OEFFENTLICHEN
AUFTRAGGEBERN
GEMAESS
§
18
NR.
2
VOB/B
.
229
V.
MUSTERBRIEFE
ZU
ANGEBOT
UND
AUFTRAGSERTEILUNG
.
232
MUSTER
62
AUFFORDERUNG
ZUR
ABGABE
EINES
ANGEBOTES
.
232
MUSTER
63
ANGEBOT
.
234
MUSTER
64
AUFTRAGSERTEILUNG
.
235
MUSTER
65
AUFTRAGSBESTAETIGUNG
.
236
MUSTER
66
BAUVERTRAG
.
237
MUSTER
67
URKUNDE
FUER
EINE
BIETUNGSBUERGSCHAFT
.
241
MUSTER
68
URKUNDE
FUER
EINE
VERTRAGSERFUELLUNGSBUERGSCHAFT
.
242
MUSTER
69
URKUNDE
FUER
EINE
ABSCHLAGSZAHLUNGS
UND
VORAUSZAHLUNGSBUERGSCHAFT
.
243
MUSTER
70
URKUNDE
FUER
EINE
GEWAEHRLEISTUNGSBUERGSCHAFT
.
244
MUSTER
71
ABNAHMEPROTOKOLL
.
245
MUSTER
72
SCHIEDSGERICHTSVEREINBARUNG
.
246
ANHANG:
GERICHTLICHES
BEWEISVERFAHREN
.
247
LITERATURVERZEICHNIS
.
251 |
| any_adam_object | 1 |
| author | Heiermann, Wolfgang 1935-2023 Linke, Liane |
| author_GND | (DE-588)118041533 (DE-588)124964311 |
| author_facet | Heiermann, Wolfgang 1935-2023 Linke, Liane |
| author_role | aut aut |
| author_sort | Heiermann, Wolfgang 1935-2023 |
| author_variant | w h wh l l ll |
| building | Verbundindex |
| bvnumber | BV011117662 |
| classification_rvk | PD 4761 PN 610 ZH 3950 |
| classification_tum | BAU 142f |
| ctrlnum | (OCoLC)75862936 (DE-599)BVBBV011117662 |
| discipline | Rechtswissenschaft Architektur Bauingenieurwesen |
| edition | 8., durchges. Aufl. |
| format | Book |
| fullrecord | <?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><collection xmlns="http://www.loc.gov/MARC21/slim"><record><leader>00000nam a2200000 c 4500</leader><controlfield tag="001">BV011117662</controlfield><controlfield tag="003">DE-604</controlfield><controlfield tag="005">19990616</controlfield><controlfield tag="007">t</controlfield><controlfield tag="008">961209s1997 gw |||| 00||| ger d</controlfield><datafield tag="016" ind1="7" ind2=" "><subfield code="a">949216038</subfield><subfield code="2">DE-101</subfield></datafield><datafield tag="020" ind1=" " ind2=" "><subfield code="a">3762532966</subfield><subfield code="c">Pp. : DM 68.00, S 496.00, sfr 62.00</subfield><subfield code="9">3-7625-3296-6</subfield></datafield><datafield tag="035" ind1=" " ind2=" "><subfield code="a">(OCoLC)75862936</subfield></datafield><datafield tag="035" ind1=" " ind2=" "><subfield code="a">(DE-599)BVBBV011117662</subfield></datafield><datafield tag="040" ind1=" " ind2=" "><subfield code="a">DE-604</subfield><subfield code="b">ger</subfield><subfield code="e">rakddb</subfield></datafield><datafield tag="041" ind1="0" ind2=" "><subfield code="a">ger</subfield></datafield><datafield tag="044" ind1=" " ind2=" "><subfield code="a">gw</subfield><subfield code="c">DE</subfield></datafield><datafield tag="049" ind1=" " ind2=" "><subfield code="a">DE-210</subfield><subfield code="a">DE-29</subfield><subfield code="a">DE-526</subfield><subfield code="a">DE-634</subfield><subfield code="a">DE-525</subfield></datafield><datafield tag="084" ind1=" " ind2=" "><subfield code="a">PD 4761</subfield><subfield code="0">(DE-625)135247:244</subfield><subfield code="2">rvk</subfield></datafield><datafield tag="084" ind1=" " ind2=" "><subfield code="a">PN 610</subfield><subfield code="0">(DE-625)137599:</subfield><subfield code="2">rvk</subfield></datafield><datafield tag="084" ind1=" " ind2=" "><subfield code="a">ZH 3950</subfield><subfield code="0">(DE-625)156129:</subfield><subfield code="2">rvk</subfield></datafield><datafield tag="084" ind1=" " ind2=" "><subfield code="a">BAU 142f</subfield><subfield code="2">stub</subfield></datafield><datafield tag="100" ind1="1" ind2=" "><subfield code="a">Heiermann, Wolfgang</subfield><subfield code="d">1935-2023</subfield><subfield code="e">Verfasser</subfield><subfield code="0">(DE-588)118041533</subfield><subfield code="4">aut</subfield></datafield><datafield tag="245" ind1="1" ind2="0"><subfield code="a">VOB-Musterbriefe für Auftragnehmer</subfield><subfield code="b">Bauunternehmen und Ausbaubetriebe ; Formularbuch für die Baupraxis mit Erläuterungen zu den Formerfordernissen der VOB</subfield><subfield code="c">von Wolfgang Heiermann ; Liane Linke</subfield></datafield><datafield tag="250" ind1=" " ind2=" "><subfield code="a">8., durchges. Aufl.</subfield></datafield><datafield tag="264" ind1=" " ind2="1"><subfield code="a">Wiesbaden u.a.</subfield><subfield code="b">Bauverl.</subfield><subfield code="c">1997</subfield></datafield><datafield tag="300" ind1=" " ind2=" "><subfield code="a">251 S.</subfield></datafield><datafield tag="336" ind1=" " ind2=" "><subfield code="b">txt</subfield><subfield code="2">rdacontent</subfield></datafield><datafield tag="337" ind1=" " ind2=" "><subfield code="b">n</subfield><subfield code="2">rdamedia</subfield></datafield><datafield tag="338" ind1=" " ind2=" "><subfield code="b">nc</subfield><subfield code="2">rdacarrier</subfield></datafield><datafield tag="610" ind1="2" ind2="7"><subfield code="a">Deutscher Vergabe- und Vertragsausschuss für Bauleistungen</subfield><subfield code="t">Verdingungsordnung für Bauleistungen</subfield><subfield code="0">(DE-588)4078788-6</subfield><subfield code="2">gnd</subfield><subfield code="9">rswk-swf</subfield></datafield><datafield tag="610" ind1="2" ind2="7"><subfield code="a">Deutscher Vergabe- und Vertragsausschuss für Bauleistungen</subfield><subfield code="t">Verdingungsordnung für Bauleistungen</subfield><subfield code="0">(DE-588)4122394-9</subfield><subfield code="2">gnd</subfield><subfield code="9">rswk-swf</subfield></datafield><datafield tag="610" ind1="2" ind2="7"><subfield code="a">Deutscher Vergabe- und Vertragsausschuss für Lieferungen und Leistungen</subfield><subfield code="t">Verdingungsordnung für Leistungen</subfield><subfield code="0">(DE-588)4284494-0</subfield><subfield code="2">gnd</subfield><subfield code="9">rswk-swf</subfield></datafield><datafield tag="650" ind1="0" ind2="7"><subfield code="a">Bauvertrag</subfield><subfield code="0">(DE-588)4004977-2</subfield><subfield code="2">gnd</subfield><subfield code="9">rswk-swf</subfield></datafield><datafield tag="651" ind1=" " ind2="7"><subfield code="a">Deutschland</subfield><subfield code="0">(DE-588)4011882-4</subfield><subfield code="2">gnd</subfield><subfield code="9">rswk-swf</subfield></datafield><datafield tag="655" ind1=" " ind2="7"><subfield code="0">(DE-588)4155034-1</subfield><subfield code="a">Formularsammlung</subfield><subfield code="2">gnd-content</subfield></datafield><datafield tag="689" ind1="0" ind2="0"><subfield code="a">Deutscher Vergabe- und Vertragsausschuss für Bauleistungen</subfield><subfield code="t">Verdingungsordnung für Bauleistungen</subfield><subfield code="0">(DE-588)4122394-9</subfield><subfield code="D">u</subfield></datafield><datafield tag="689" ind1="0" ind2="1"><subfield code="a">Bauvertrag</subfield><subfield code="0">(DE-588)4004977-2</subfield><subfield code="D">s</subfield></datafield><datafield tag="689" ind1="0" ind2="2"><subfield code="a">Deutschland</subfield><subfield code="0">(DE-588)4011882-4</subfield><subfield code="D">g</subfield></datafield><datafield tag="689" ind1="0" ind2=" "><subfield code="8">1\p</subfield><subfield code="5">DE-604</subfield></datafield><datafield tag="689" ind1="1" ind2="0"><subfield code="a">Deutscher Vergabe- und Vertragsausschuss für Lieferungen und Leistungen</subfield><subfield code="t">Verdingungsordnung für Leistungen</subfield><subfield code="0">(DE-588)4284494-0</subfield><subfield code="D">u</subfield></datafield><datafield tag="689" ind1="1" ind2="1"><subfield code="a">Bauvertrag</subfield><subfield code="0">(DE-588)4004977-2</subfield><subfield code="D">s</subfield></datafield><datafield tag="689" ind1="1" ind2="2"><subfield code="a">Deutschland</subfield><subfield code="0">(DE-588)4011882-4</subfield><subfield code="D">g</subfield></datafield><datafield tag="689" ind1="1" ind2=" "><subfield code="8">2\p</subfield><subfield code="5">DE-604</subfield></datafield><datafield tag="689" ind1="2" ind2="0"><subfield code="a">Deutscher Vergabe- und Vertragsausschuss für Bauleistungen</subfield><subfield code="t">Verdingungsordnung für Bauleistungen</subfield><subfield code="0">(DE-588)4078788-6</subfield><subfield code="D">u</subfield></datafield><datafield tag="689" ind1="2" ind2=" "><subfield code="8">3\p</subfield><subfield code="5">DE-604</subfield></datafield><datafield tag="700" ind1="1" ind2=" "><subfield code="a">Linke, Liane</subfield><subfield code="e">Verfasser</subfield><subfield code="0">(DE-588)124964311</subfield><subfield code="4">aut</subfield></datafield><datafield tag="856" ind1="4" ind2="2"><subfield code="m">DNB Datenaustausch</subfield><subfield code="q">application/pdf</subfield><subfield code="u">http://bvbr.bib-bvb.de:8991/F?func=service&doc_library=BVB01&local_base=BVB01&doc_number=007450013&sequence=000001&line_number=0001&func_code=DB_RECORDS&service_type=MEDIA</subfield><subfield code="3">Inhaltsverzeichnis</subfield></datafield><datafield tag="883" ind1="1" ind2=" "><subfield code="8">1\p</subfield><subfield code="a">cgwrk</subfield><subfield code="d">20201028</subfield><subfield code="q">DE-101</subfield><subfield code="u">https://d-nb.info/provenance/plan#cgwrk</subfield></datafield><datafield tag="883" ind1="1" ind2=" "><subfield code="8">2\p</subfield><subfield code="a">cgwrk</subfield><subfield code="d">20201028</subfield><subfield code="q">DE-101</subfield><subfield code="u">https://d-nb.info/provenance/plan#cgwrk</subfield></datafield><datafield tag="883" ind1="1" ind2=" "><subfield code="8">3\p</subfield><subfield code="a">cgwrk</subfield><subfield code="d">20201028</subfield><subfield code="q">DE-101</subfield><subfield code="u">https://d-nb.info/provenance/plan#cgwrk</subfield></datafield><datafield tag="943" ind1="1" ind2=" "><subfield code="a">oai:aleph.bib-bvb.de:BVB01-007450013</subfield></datafield></record></collection> |
| genre | (DE-588)4155034-1 Formularsammlung gnd-content |
| genre_facet | Formularsammlung |
| geographic | Deutschland (DE-588)4011882-4 gnd |
| geographic_facet | Deutschland |
| id | DE-604.BV011117662 |
| illustrated | Not Illustrated |
| indexdate | 2024-08-18T00:10:33Z |
| institution | BVB |
| isbn | 3762532966 |
| language | German |
| oai_aleph_id | oai:aleph.bib-bvb.de:BVB01-007450013 |
| oclc_num | 75862936 |
| open_access_boolean | |
| owner | DE-210 DE-29 DE-526 DE-634 DE-525 |
| owner_facet | DE-210 DE-29 DE-526 DE-634 DE-525 |
| physical | 251 S. |
| publishDate | 1997 |
| publishDateSearch | 1997 |
| publishDateSort | 1997 |
| publisher | Bauverl. |
| record_format | marc |
| spelling | Heiermann, Wolfgang 1935-2023 Verfasser (DE-588)118041533 aut VOB-Musterbriefe für Auftragnehmer Bauunternehmen und Ausbaubetriebe ; Formularbuch für die Baupraxis mit Erläuterungen zu den Formerfordernissen der VOB von Wolfgang Heiermann ; Liane Linke 8., durchges. Aufl. Wiesbaden u.a. Bauverl. 1997 251 S. txt rdacontent n rdamedia nc rdacarrier Deutscher Vergabe- und Vertragsausschuss für Bauleistungen Verdingungsordnung für Bauleistungen (DE-588)4078788-6 gnd rswk-swf Deutscher Vergabe- und Vertragsausschuss für Bauleistungen Verdingungsordnung für Bauleistungen (DE-588)4122394-9 gnd rswk-swf Deutscher Vergabe- und Vertragsausschuss für Lieferungen und Leistungen Verdingungsordnung für Leistungen (DE-588)4284494-0 gnd rswk-swf Bauvertrag (DE-588)4004977-2 gnd rswk-swf Deutschland (DE-588)4011882-4 gnd rswk-swf (DE-588)4155034-1 Formularsammlung gnd-content Deutscher Vergabe- und Vertragsausschuss für Bauleistungen Verdingungsordnung für Bauleistungen (DE-588)4122394-9 u Bauvertrag (DE-588)4004977-2 s Deutschland (DE-588)4011882-4 g 1\p DE-604 Deutscher Vergabe- und Vertragsausschuss für Lieferungen und Leistungen Verdingungsordnung für Leistungen (DE-588)4284494-0 u 2\p DE-604 Deutscher Vergabe- und Vertragsausschuss für Bauleistungen Verdingungsordnung für Bauleistungen (DE-588)4078788-6 u 3\p DE-604 Linke, Liane Verfasser (DE-588)124964311 aut DNB Datenaustausch application/pdf http://bvbr.bib-bvb.de:8991/F?func=service&doc_library=BVB01&local_base=BVB01&doc_number=007450013&sequence=000001&line_number=0001&func_code=DB_RECORDS&service_type=MEDIA Inhaltsverzeichnis 1\p cgwrk 20201028 DE-101 https://d-nb.info/provenance/plan#cgwrk 2\p cgwrk 20201028 DE-101 https://d-nb.info/provenance/plan#cgwrk 3\p cgwrk 20201028 DE-101 https://d-nb.info/provenance/plan#cgwrk |
| spellingShingle | Heiermann, Wolfgang 1935-2023 Linke, Liane VOB-Musterbriefe für Auftragnehmer Bauunternehmen und Ausbaubetriebe ; Formularbuch für die Baupraxis mit Erläuterungen zu den Formerfordernissen der VOB Deutscher Vergabe- und Vertragsausschuss für Bauleistungen Verdingungsordnung für Bauleistungen (DE-588)4078788-6 gnd Deutscher Vergabe- und Vertragsausschuss für Bauleistungen Verdingungsordnung für Bauleistungen (DE-588)4122394-9 gnd Deutscher Vergabe- und Vertragsausschuss für Lieferungen und Leistungen Verdingungsordnung für Leistungen (DE-588)4284494-0 gnd Bauvertrag (DE-588)4004977-2 gnd |
| subject_GND | (DE-588)4078788-6 (DE-588)4122394-9 (DE-588)4284494-0 (DE-588)4004977-2 (DE-588)4011882-4 (DE-588)4155034-1 |
| title | VOB-Musterbriefe für Auftragnehmer Bauunternehmen und Ausbaubetriebe ; Formularbuch für die Baupraxis mit Erläuterungen zu den Formerfordernissen der VOB |
| title_auth | VOB-Musterbriefe für Auftragnehmer Bauunternehmen und Ausbaubetriebe ; Formularbuch für die Baupraxis mit Erläuterungen zu den Formerfordernissen der VOB |
| title_exact_search | VOB-Musterbriefe für Auftragnehmer Bauunternehmen und Ausbaubetriebe ; Formularbuch für die Baupraxis mit Erläuterungen zu den Formerfordernissen der VOB |
| title_full | VOB-Musterbriefe für Auftragnehmer Bauunternehmen und Ausbaubetriebe ; Formularbuch für die Baupraxis mit Erläuterungen zu den Formerfordernissen der VOB von Wolfgang Heiermann ; Liane Linke |
| title_fullStr | VOB-Musterbriefe für Auftragnehmer Bauunternehmen und Ausbaubetriebe ; Formularbuch für die Baupraxis mit Erläuterungen zu den Formerfordernissen der VOB von Wolfgang Heiermann ; Liane Linke |
| title_full_unstemmed | VOB-Musterbriefe für Auftragnehmer Bauunternehmen und Ausbaubetriebe ; Formularbuch für die Baupraxis mit Erläuterungen zu den Formerfordernissen der VOB von Wolfgang Heiermann ; Liane Linke |
| title_short | VOB-Musterbriefe für Auftragnehmer |
| title_sort | vob musterbriefe fur auftragnehmer bauunternehmen und ausbaubetriebe formularbuch fur die baupraxis mit erlauterungen zu den formerfordernissen der vob |
| title_sub | Bauunternehmen und Ausbaubetriebe ; Formularbuch für die Baupraxis mit Erläuterungen zu den Formerfordernissen der VOB |
| topic | Deutscher Vergabe- und Vertragsausschuss für Bauleistungen Verdingungsordnung für Bauleistungen (DE-588)4078788-6 gnd Deutscher Vergabe- und Vertragsausschuss für Bauleistungen Verdingungsordnung für Bauleistungen (DE-588)4122394-9 gnd Deutscher Vergabe- und Vertragsausschuss für Lieferungen und Leistungen Verdingungsordnung für Leistungen (DE-588)4284494-0 gnd Bauvertrag (DE-588)4004977-2 gnd |
| topic_facet | Deutscher Vergabe- und Vertragsausschuss für Bauleistungen Verdingungsordnung für Bauleistungen Deutscher Vergabe- und Vertragsausschuss für Lieferungen und Leistungen Verdingungsordnung für Leistungen Bauvertrag Deutschland Formularsammlung |
| url | http://bvbr.bib-bvb.de:8991/F?func=service&doc_library=BVB01&local_base=BVB01&doc_number=007450013&sequence=000001&line_number=0001&func_code=DB_RECORDS&service_type=MEDIA |
| work_keys_str_mv | AT heiermannwolfgang vobmusterbriefefurauftragnehmerbauunternehmenundausbaubetriebeformularbuchfurdiebaupraxismiterlauterungenzudenformerfordernissendervob AT linkeliane vobmusterbriefefurauftragnehmerbauunternehmenundausbaubetriebeformularbuchfurdiebaupraxismiterlauterungenzudenformerfordernissendervob |