VOB-Musterbriefe für Auftraggeber: Bauherren - Architekten - Bauingenieure
Saved in:
| Main Authors: | , , |
|---|---|
| Format: | Book |
| Language: | German |
| Published: |
Wiesbaden
Springer Vieweg
2013
|
| Edition: | 8., überarb. und aktualisierte Aufl. |
| Subjects: | |
| Online Access: | Inhaltstext Inhaltsverzeichnis |
| Item Description: | Literaturangaben. - Zusätzliches Online-Angebot unter DOI 10.1007/978-3-658-00102-5 |
| Physical Description: | XII, 250 Seiten 25 cm 1 CD-ROM |
| ISBN: | 9783658001018 3658001011 |
Staff View
MARC
| LEADER | 00000nam a2200000 c 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | BV044004055 | ||
| 003 | DE-604 | ||
| 005 | 20170208 | ||
| 007 | t | ||
| 008 | 170118s2013 gw |||| 00||| ger d | ||
| 015 | |a 13,N21 |2 dnb | ||
| 015 | |a 14,A10 |2 dnb | ||
| 016 | 7 | |a 1034501062 |2 DE-101 | |
| 020 | |a 9783658001018 |c Pp. : ca. EUR 79.99 (DE), ca. EUR 82.23 (AT), ca. sfr 100.00 (freier Pr.) |9 978-3-658-00101-8 | ||
| 020 | |a 3658001011 |9 3-658-00101-1 | ||
| 024 | 3 | |a 9783658001018 | |
| 028 | 5 | 2 | |a Best.-Nr.: 86150833 |
| 035 | |a (DE-599)DNB1034501062 | ||
| 040 | |a DE-604 |b ger |e rda | ||
| 041 | 0 | |a ger | |
| 044 | |a gw |c XA-DE-HE | ||
| 049 | |a DE-1028 | ||
| 082 | 0 | |a 346.43024 |2 22/ger | |
| 084 | |a 340 |2 sdnb | ||
| 100 | 1 | |a Heiermann, Wolfgang |d 1935-2023 |e Verfasser |0 (DE-588)118041533 |4 aut | |
| 245 | 1 | 0 | |a VOB-Musterbriefe für Auftraggeber |b Bauherren - Architekten - Bauingenieure |c Wolfgang Heiermann ; Liane Linke ; Matthias Hilka |
| 250 | |a 8., überarb. und aktualisierte Aufl. | ||
| 264 | 1 | |a Wiesbaden |b Springer Vieweg |c 2013 | |
| 300 | |a XII, 250 Seiten |c 25 cm |e 1 CD-ROM | ||
| 336 | |b txt |2 rdacontent | ||
| 337 | |b n |2 rdamedia | ||
| 338 | |b nc |2 rdacarrier | ||
| 500 | |a Literaturangaben. - Zusätzliches Online-Angebot unter DOI 10.1007/978-3-658-00102-5 | ||
| 610 | 2 | 7 | |a Deutscher Vergabe- und Vertragsausschuss für Bauleistungen |t Vergabe- und Vertragsordnung für Bauleistungen |0 (DE-588)4715313-1 |2 gnd |9 rswk-swf |
| 610 | 2 | 7 | |a Deutscher Vergabe- und Vertragsausschuss für Bauleistungen |t Verdingungsordnung für Bauleistungen |0 (DE-588)4124387-0 |2 gnd |9 rswk-swf |
| 610 | 2 | 7 | |a Deutscher Vergabe- und Vertragsausschuss für Bauleistungen |t Verdingungsordnung für Bauleistungen |0 (DE-588)4078788-6 |2 gnd |9 rswk-swf |
| 610 | 2 | 7 | |a Deutscher Vergabe- und Vertragsausschuss für Bauleistungen |t Verdingungsordnung für Bauleistungen |0 (DE-588)4122394-9 |2 gnd |9 rswk-swf |
| 610 | 2 | 7 | |a Deutscher Vergabe- und Vertragsausschuss für Bauleistungen |t Vergabe- und Vertragsordnung für Bauleistungen |0 (DE-588)4715315-5 |2 gnd |9 rswk-swf |
| 650 | 0 | 7 | |a Bauvertrag |0 (DE-588)4004977-2 |2 gnd |9 rswk-swf |
| 650 | 0 | 7 | |a CD-ROM |0 (DE-588)4139307-7 |2 gnd |9 rswk-swf |
| 655 | 7 | |8 1\p |0 (DE-588)4155034-1 |a Formularsammlung |2 gnd-content | |
| 689 | 0 | 0 | |a Deutscher Vergabe- und Vertragsausschuss für Bauleistungen |t Vergabe- und Vertragsordnung für Bauleistungen |0 (DE-588)4715313-1 |D u |
| 689 | 0 | 1 | |a Bauvertrag |0 (DE-588)4004977-2 |D s |
| 689 | 0 | |5 DE-604 | |
| 689 | 1 | 0 | |a Deutscher Vergabe- und Vertragsausschuss für Bauleistungen |t Vergabe- und Vertragsordnung für Bauleistungen |0 (DE-588)4715315-5 |D u |
| 689 | 1 | 1 | |a Bauvertrag |0 (DE-588)4004977-2 |D s |
| 689 | 1 | |5 DE-604 | |
| 689 | 2 | 0 | |a Deutscher Vergabe- und Vertragsausschuss für Bauleistungen |t Verdingungsordnung für Bauleistungen |0 (DE-588)4124387-0 |D u |
| 689 | 2 | 1 | |a Bauvertrag |0 (DE-588)4004977-2 |D s |
| 689 | 2 | 2 | |a CD-ROM |0 (DE-588)4139307-7 |D s |
| 689 | 2 | |8 2\p |5 DE-604 | |
| 689 | 3 | 0 | |a Deutscher Vergabe- und Vertragsausschuss für Bauleistungen |t Verdingungsordnung für Bauleistungen |0 (DE-588)4122394-9 |D u |
| 689 | 3 | 1 | |a Bauvertrag |0 (DE-588)4004977-2 |D s |
| 689 | 3 | 2 | |a CD-ROM |0 (DE-588)4139307-7 |D s |
| 689 | 3 | |8 3\p |5 DE-604 | |
| 689 | 4 | 0 | |a Deutscher Vergabe- und Vertragsausschuss für Bauleistungen |t Verdingungsordnung für Bauleistungen |0 (DE-588)4078788-6 |D u |
| 689 | 4 | |8 4\p |5 DE-604 | |
| 700 | 1 | |a Linke, Liane |e Verfasser |0 (DE-588)124964311 |4 aut | |
| 700 | 1 | |a Hilka, Matthias |e Verfasser |0 (DE-588)139857737 |4 aut | |
| 776 | 0 | 8 | |i Erscheint auch als |n Online-Ausgabe |t VOB-Musterbriefe für Auftraggeber |
| 856 | 4 | 2 | |m X:MVB |q text/html |u http://deposit.dnb.de/cgi-bin/dokserv?id=4327209&prov=M&dok_var=1&dok_ext=htm |3 Inhaltstext |
| 856 | 4 | 2 | |m DNB Datenaustausch |q application/pdf |u http://bvbr.bib-bvb.de:8991/F?func=service&doc_library=BVB01&local_base=BVB01&doc_number=029411907&sequence=000001&line_number=0001&func_code=DB_RECORDS&service_type=MEDIA |3 Inhaltsverzeichnis |
| 883 | 1 | |8 1\p |a cgwrk |d 20201028 |q DE-101 |u https://d-nb.info/provenance/plan#cgwrk | |
| 883 | 1 | |8 2\p |a cgwrk |d 20201028 |q DE-101 |u https://d-nb.info/provenance/plan#cgwrk | |
| 883 | 1 | |8 3\p |a cgwrk |d 20201028 |q DE-101 |u https://d-nb.info/provenance/plan#cgwrk | |
| 883 | 1 | |8 4\p |a cgwrk |d 20201028 |q DE-101 |u https://d-nb.info/provenance/plan#cgwrk | |
| 943 | 1 | |a oai:aleph.bib-bvb.de:BVB01-029411907 | |
Record in the Search Index
| _version_ | 1806334567652524032 |
|---|---|
| adam_text |
INHALTSUEBERSICHT
VORBEMERKUNG 1
ABKUERZUNGSVERZEICHNIS 10
LITERATURVERZEICHNIS 12
KURZUEBERSICHT UEBER
DIE FONNERFORDERNISSE NACH DER VOB/B 13
ALLGEMEINES ZUR VERGABE VON BAULEISTUNGEN 17
1. VERGABE
MUSTER 1.1
AUFFORDERUNG ZUR ABGABE EINES ANGEBOTS GEMAESS §§ 8,8 EG, 10,10 EG, 11,11
EG, 12,12
EG VOB/A 23
MUSTER 1.2
BEWERBUNGSBEDINGUNGEN GEMAESS §§ 4, 5, 6, 7,8,12,13 VOB/A 29
MUSTER 1.2A
BEWERBUNGSBEDINGUNGEN GEMAESS §§ 4,5,6,6 EG, 12,12 EG, 13 VOB/A 33
MUSTER
1.3
ANGEBOT GEMAESS § 13 VOB/A 37
MUSTER 1.4
NIEDERSCHRIFT UEBER DEN EROEFFNUNGSTERMIN GEMAESS § 14 VOB/A 41
MUSTER 1.5
INFORMATIONSSCHREIBEN NACH § 101A GWB AN BIETER, DIE DEN ZUSCHLAG NICHT
ERHALTEN SOLLEN 45
MUSTER 1.5A
INFORMATIONSSCHREIBEN NACH § 101A GWB AN DEN BIETER, DER DEN ZUSCHLAG
ERHALTEN SOLL 47
MUSTER 1.6
AUFHEBUNG DER AUSSCHREIBUNG GEMAESS § 17 VOB/A 50
MUSTER 1.6A
AUFHEBUNG DER AUSSCHREIBUNG GEMAESS §§ 17,17 EG VOB/A 51
MUSTER 1.6B
AUFHEBUNG DER AUSSCHREIBUNG AUS SCHWERWIEGENDEN GRUENDEN
GEMAESS § 17 ABS.
1 NR.
3 VOB/A 52
2. ZUSCHLAGSERTEILUNG - BAUVERTRAG - BUERGSCHAFTEN -
SCHIEDSGERICHTSVEREINBARUNG
MUSTER 2.1
AUFTRAGSVERHANDLUNG 56
MUSTER 2.2
AUFTRAGSERTEILUNG 62
MUSTER 2.3
BAUVERTRAG 65
MUSTER 2.4
VERTRAGSERFUELLUNGSBUERGSCHAFT 73
IX
HTTP://D-NB.INFO/1034501062
MUSTER 2.5
ABSCHLAGSZAHLUNGS- UND VORAUSZAHLUNGSBUERGSCHAFT 74
MUSTER 2.6
BUERGSCHAFT FUER MAENGELANSPRUECHE 75
MUSTER 2.7
(ANHANG ZUM BAUVERTRAG) - SCHIEDSGERICHTSVEREINBARUNG 78
MUSTER 2.7A
MEDIATIONSVEREINBARUNG 81
MUSTER 2.7B
SCHLICHTUNGSVEREINBARUNG 83
MUSTER 2.7C
ADJUDIKATIONSVEREINBARUNG 86
MUSTER 2.8
ANDERWEITIGE ZUSCHLAGSERTEILUNG GEMAESS §§ 19, 19 EG VOB/A 101
MUSTER 2.9
MITTEILUNG GEMAESS § 19 ABS. 2 VOB/A 102
MUSTER 2.10
VERGABEVERMERK GEMAESS § 20 VOB/A 105
3. AUSFUEHRUNG DES VERTRAGES
MUSTER 3.1
UEBERGABE VON AUSFUEHRUNGSUNTERLAGEN GEMAESS § 3 ABS.
1,3 VOB/B 108
MUSTER 3.2
AUFFORDERUNG ZUM AUSFUEHRUNGSBEGINN GEMAESS § 5 ABS. 2 VOB/B 111
MUSTER 3.3
NACHFRISTSETZUNG FUER DEN AUSFUEHRUNGSBEGINN GEMAESS § 5 ABS. 4 VOB/B 113
MUSTER 3.4
ANTWORT AUF EINE BEDENKENANMELDUNG GEMAESS §4 ABS. 3 VOB/B 115
MUSTER 3.5
ENTFERNUNG VON NICHT DEN VERTRAGLICHEN VEREINBARUNGEN ENTSPRECHENDEN
BAUSTOFFEN
UND BAUTEILEN GEMAESS § 4 ABS. 6 VOB/B 118
MUSTER 3.6
MAENGELANZEIGE MIT FRISTSETZUNG FUER MAENGEL VOR DER ABNAHME GEMAESS § 4 ABS.
7 VOB/B . 120
MUSTER 3.7
AUSFUEHRUNG VON LEISTUNGEN DURCH NACHUNTERNEHMER GEMAESS § 4 ABS.
8 VOB/B 125
MUSTER 3.8
ANTWORT AUF EINE BEHINDERUNGSANZEIGE NACH § 6 ABS. 2 NR. 2 VOB/B
(WITTERUNG) 128
MUSTER 3.8A
ANTWORT AUF EINE BEHINDERUNGSANZEIGE NACH
§ 6 ABS. 2 NR.
1 VOB/B 129
MUSTER 3.9
VERLAENGERUNG DER AUSFUEHRUNGSFRIST GEMAESS § 6 ABS.L, 3,4 VOB/B 132
MUSTER 3.9A
VERWEIGERUNG DER VERLAENGERUNG DER AUSFUEHRUNGSFRIST GEMAESS § 6 ABS.
1,3,4 VOB/B 133
MUSTER 3.10
SCHADENSERSATZANSPRUCH GEMAESS § 6 ABS. 6 VOB/B 136
MUSTER 3.11
KUENDIGUNG WEGEN ANHALTENDER UNTERBRECHUNG DER AUSFUEHRUNG GEMAESS § 6 ABS.
7 VOB/B 139
X
4. NACHTRAGSVEREINBARUNGEN
MUSTER 4.1
MENGENUEBERSCHREITUNG GEMAESS § 2 ABS.
3 NR.
1, 2 VOB/B
MUSTER 4.2
MENGENUNTERSCHREITUNG GEMAESS § 2 ABS.
3 NR. 3 VOB/B
MUSTER 4.3
AENDERUNG DES PAUSCHALPREISES GEMAESS § 2 ABS.
3 NR. 4 VOB/B
MUSTER 4.4
VERLANGEN EINES NACHTRAGSANGEBOTES WEGEN GEAENDERTER AUSFUEHRUNG
GEMAESS § 2 ABS.
5 VOB/B
MUSTER 4.4A
ABLEHNUNG EINER GEAENDERTEN AUSFUEHRUNG GEMAESS § 2 ABS.
5 VOB/B
MUSTER 4.5
ZUSAETZLICHE LEISTUNGEN GEMAESS § 2 ABS. 6 VOB/B
MUSTER 4.5A
ZURUECKWEISUNG EINES VERGUETUNGSANSPRUCHS WEGEN ZUSAETZLICHER LEISTUNGEN
GEMAESS § 2 ABS.
6 VOB/B
MUSTER 4.6
BESEITIGUNG VERTRAGSWIDRIGER LEISTUNGEN GEMAESS § 2 ABS.
8 NR.
1 VOB/B
MUSTER 4.7
ANERKENNUNG VERTRAGSWIDRIGER LEISTUNGEN GEMAESS § 2 ABS.
8 NR. 2 VOB/B
MUSTER 4.8
VERGUETUNG FUER UNTERLAGEN GEMAESS § 2 ABS.
9 VOB/B
5. KUENDIGUNG DES BAUVERTRAGES
MUSTER 5.1
KUENDIGIMG DES BAUVERTRAGS GEMAESS § 8 ABS.
1 VOB/B
MUSTER 5.2
KUENDIGUNG AUS VOM AUFTRAGNEHMER ZU VERTRETENDEN GRUENDEN GEMAESS § 8 ABS. 2
VOB/B .
MUSTER 5.2A
ANFRAGE AN DAS INSOLVENZGERICHT UEBER DIE EROEFFNIMG EINES
INSOLVENZVERFAHRENS
MUSTER 5.3
KUENDIGUNG GEMAESS § 8 ABS.
3 VOB/B NACH FRUCHTLOSEM FRISTABLAUF
MUSTER 5 JA
ENTZIEHUNG DES AUFTRAGES WEGEN VERZUGES GEMAESS §§ 5 ABS. 4,8 ABS. 3 VOB/B
MUSTER 5.4
KUENDIGUNG WEGEN UNBEFUGTER WEITERGABE VON BAULEISTUNGEN DURCH DEN
AUFTRAGNEHMER
GEMAESS § 8 ABS. 3 VOB/B I. V. M.
§ 4 ABS.
8 NR.
1 VOB/B
MUSTER 5.5
KUENDIGIMG WEGEN ABSPRACHE GEMAESS § 8 ABS. 4 VOB/B
6. ABNAHME
MUSTER 6.1
TERMINBESTIMMUNG ZUR FOERMLICHEN ABNAHME GEMAESS § 12 ABS. 4 VOB/B
MUSTER 6.2
TERMINBESTIMMUNG ZUR FOERMLICHEN TEILABNAHME GEMAESS § 12 ABS. 2,4 VOB/B
MUSTER 6.3
ABNAHMEPROTOKOLL 190
MUSTER 6.4
ABNAHMEVERWEIGERUNG GEMAESS § 12 ABS. 3 VOB/B 191
MUSTER 6.5
ABNAHMEVERWEIGERUNG - NIEDERSCHRIFT 192
7. MAENGELANSPRUECHE
MUSTER 7.1
MAENGELRUEGE GEMAESS § 13 VOB/B NACH DER ABNAHME 194
MUSTER 7.2
NACHFRIST FUER DIE MAENGELBESEITIGUNG GEMAESS § 13 ABS. 5 NR. 2 VOB/B 205
MUSTER 7.3
KOSTENVORSCHUSS FUER DIE MAENGELBESEITIGUNG GEMAESS § 13 ABS.
5 NR. 2 VOB/B 208
MUSTER 7.4
ABLEHNUNG DER MAENGELBESEITIGUNG GEMAESS § 13 ABS. 6 VOB/B 211
MUSTER 7.5
SCHADENSERSATZ WEGEN WESENTLICHER MAENGEL GEMAESS § 13 ABS. 7 VOB/B 214
8. ZAHLUNG
MUSTER 8.1
KUERZUNG DER ABSCHLAGSRECHNUNG GEMAESS § 16 ABS.
1 UND § 4 ABS. 7 VOB/B 223
MUSTER 8.2
FEHLENDE PRUEFFAEHIGKEIT DER ABSCHLAGS-/ SCHLUSSRECHNUNG GEMAESS § 14 ABS.
1 VOB/B 226
MUSTER 8.3
KUERZUNG DER SCHLUSSZAHLUNG GEMAESS § 16 ABS. 3 VOB/B 230
MUSTER 8.3A
SCHLUSSZAHLUNGSHINWEIS GEMAESS § 16 ABS. 3 NR. 2 VOB/B 231
MUSTER 8.4
FRISTSETZUNG ZUR ERSTELLUNG DER SCHLUSSRECHNUNG DURCH DEN AUFTRAGGEBER
GEMAESS § 14 ABS. 4 VOB/B 234
MUSTER 8.5
ANFORDERUNG DER ERKLAERUNG UEBER FORDERUNGEN DER GLAEUBIGER GEMAESS § 16 ABS.
6 VOB/B
. 236
MUSTER 8.5A
ZAHLUNG AN GLAEUBIGER GEMAESS § 16 ABS. 6 VOB/B 237
MUSTER 8.6
SCHLUSSZAHLUNG GEMAESS § 16 ABS. 3 NR. 2-6 VOB/B 240
MUSTER 8.6A
HINWEIS AUF VERWEIGERUNG WEITERER ZAHLUNGEN GEMAESS § 16 ABS. 3 NR.
3 VOB/B 241
MUSTER 8.7
VERGUETUNG GEMAESS § 16 ABS.
3 VOB/B
- VERJAEHRUNGSEINREDE 244
MUSTER 8.8
ANTWORT AUF RUECKGABEVERLANGEN VON SICHERHEITEN FUER DIE VERTRAGSERFUELLUNG
GEMAESS § 17 ABS.
8 NR.
1 VOB/B 247
MUSTER 8.8A
ANTWORT AUF RUECKGABEVERLANGEN VON SICHERHEITEN FUER MAENGELANSPRUECHE
GEMAESS § 17 ABS. 8 NR. 2 VOB/B 248
XII |
| any_adam_object | 1 |
| author | Heiermann, Wolfgang 1935-2023 Linke, Liane Hilka, Matthias |
| author_GND | (DE-588)118041533 (DE-588)124964311 (DE-588)139857737 |
| author_facet | Heiermann, Wolfgang 1935-2023 Linke, Liane Hilka, Matthias |
| author_role | aut aut aut |
| author_sort | Heiermann, Wolfgang 1935-2023 |
| author_variant | w h wh l l ll m h mh |
| building | Verbundindex |
| bvnumber | BV044004055 |
| ctrlnum | (DE-599)DNB1034501062 |
| dewey-full | 346.43024 |
| dewey-hundreds | 300 - Social sciences |
| dewey-ones | 346 - Private law |
| dewey-raw | 346.43024 |
| dewey-search | 346.43024 |
| dewey-sort | 3346.43024 |
| dewey-tens | 340 - Law |
| discipline | Rechtswissenschaft |
| edition | 8., überarb. und aktualisierte Aufl. |
| format | Book |
| fullrecord | <?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><collection xmlns="http://www.loc.gov/MARC21/slim"><record><leader>00000nam a2200000 c 4500</leader><controlfield tag="001">BV044004055</controlfield><controlfield tag="003">DE-604</controlfield><controlfield tag="005">20170208</controlfield><controlfield tag="007">t</controlfield><controlfield tag="008">170118s2013 gw |||| 00||| ger d</controlfield><datafield tag="015" ind1=" " ind2=" "><subfield code="a">13,N21</subfield><subfield code="2">dnb</subfield></datafield><datafield tag="015" ind1=" " ind2=" "><subfield code="a">14,A10</subfield><subfield code="2">dnb</subfield></datafield><datafield tag="016" ind1="7" ind2=" "><subfield code="a">1034501062</subfield><subfield code="2">DE-101</subfield></datafield><datafield tag="020" ind1=" " ind2=" "><subfield code="a">9783658001018</subfield><subfield code="c">Pp. : ca. EUR 79.99 (DE), ca. EUR 82.23 (AT), ca. sfr 100.00 (freier Pr.)</subfield><subfield code="9">978-3-658-00101-8</subfield></datafield><datafield tag="020" ind1=" " ind2=" "><subfield code="a">3658001011</subfield><subfield code="9">3-658-00101-1</subfield></datafield><datafield tag="024" ind1="3" ind2=" "><subfield code="a">9783658001018</subfield></datafield><datafield tag="028" ind1="5" ind2="2"><subfield code="a">Best.-Nr.: 86150833</subfield></datafield><datafield tag="035" ind1=" " ind2=" "><subfield code="a">(DE-599)DNB1034501062</subfield></datafield><datafield tag="040" ind1=" " ind2=" "><subfield code="a">DE-604</subfield><subfield code="b">ger</subfield><subfield code="e">rda</subfield></datafield><datafield tag="041" ind1="0" ind2=" "><subfield code="a">ger</subfield></datafield><datafield tag="044" ind1=" " ind2=" "><subfield code="a">gw</subfield><subfield code="c">XA-DE-HE</subfield></datafield><datafield tag="049" ind1=" " ind2=" "><subfield code="a">DE-1028</subfield></datafield><datafield tag="082" ind1="0" ind2=" "><subfield code="a">346.43024</subfield><subfield code="2">22/ger</subfield></datafield><datafield tag="084" ind1=" " ind2=" "><subfield code="a">340</subfield><subfield code="2">sdnb</subfield></datafield><datafield tag="100" ind1="1" ind2=" "><subfield code="a">Heiermann, Wolfgang</subfield><subfield code="d">1935-2023</subfield><subfield code="e">Verfasser</subfield><subfield code="0">(DE-588)118041533</subfield><subfield code="4">aut</subfield></datafield><datafield tag="245" ind1="1" ind2="0"><subfield code="a">VOB-Musterbriefe für Auftraggeber</subfield><subfield code="b">Bauherren - Architekten - Bauingenieure</subfield><subfield code="c">Wolfgang Heiermann ; Liane Linke ; Matthias Hilka</subfield></datafield><datafield tag="250" ind1=" " ind2=" "><subfield code="a">8., überarb. und aktualisierte Aufl.</subfield></datafield><datafield tag="264" ind1=" " ind2="1"><subfield code="a">Wiesbaden</subfield><subfield code="b">Springer Vieweg</subfield><subfield code="c">2013</subfield></datafield><datafield tag="300" ind1=" " ind2=" "><subfield code="a">XII, 250 Seiten</subfield><subfield code="c">25 cm</subfield><subfield code="e">1 CD-ROM</subfield></datafield><datafield tag="336" ind1=" " ind2=" "><subfield code="b">txt</subfield><subfield code="2">rdacontent</subfield></datafield><datafield tag="337" ind1=" " ind2=" "><subfield code="b">n</subfield><subfield code="2">rdamedia</subfield></datafield><datafield tag="338" ind1=" " ind2=" "><subfield code="b">nc</subfield><subfield code="2">rdacarrier</subfield></datafield><datafield tag="500" ind1=" " ind2=" "><subfield code="a">Literaturangaben. - Zusätzliches Online-Angebot unter DOI 10.1007/978-3-658-00102-5</subfield></datafield><datafield tag="610" ind1="2" ind2="7"><subfield code="a">Deutscher Vergabe- und Vertragsausschuss für Bauleistungen</subfield><subfield code="t">Vergabe- und Vertragsordnung für Bauleistungen</subfield><subfield code="0">(DE-588)4715313-1</subfield><subfield code="2">gnd</subfield><subfield code="9">rswk-swf</subfield></datafield><datafield tag="610" ind1="2" ind2="7"><subfield code="a">Deutscher Vergabe- und Vertragsausschuss für Bauleistungen</subfield><subfield code="t">Verdingungsordnung für Bauleistungen</subfield><subfield code="0">(DE-588)4124387-0</subfield><subfield code="2">gnd</subfield><subfield code="9">rswk-swf</subfield></datafield><datafield tag="610" ind1="2" ind2="7"><subfield code="a">Deutscher Vergabe- und Vertragsausschuss für Bauleistungen</subfield><subfield code="t">Verdingungsordnung für Bauleistungen</subfield><subfield code="0">(DE-588)4078788-6</subfield><subfield code="2">gnd</subfield><subfield code="9">rswk-swf</subfield></datafield><datafield tag="610" ind1="2" ind2="7"><subfield code="a">Deutscher Vergabe- und Vertragsausschuss für Bauleistungen</subfield><subfield code="t">Verdingungsordnung für Bauleistungen</subfield><subfield code="0">(DE-588)4122394-9</subfield><subfield code="2">gnd</subfield><subfield code="9">rswk-swf</subfield></datafield><datafield tag="610" ind1="2" ind2="7"><subfield code="a">Deutscher Vergabe- und Vertragsausschuss für Bauleistungen</subfield><subfield code="t">Vergabe- und Vertragsordnung für Bauleistungen</subfield><subfield code="0">(DE-588)4715315-5</subfield><subfield code="2">gnd</subfield><subfield code="9">rswk-swf</subfield></datafield><datafield tag="650" ind1="0" ind2="7"><subfield code="a">Bauvertrag</subfield><subfield code="0">(DE-588)4004977-2</subfield><subfield code="2">gnd</subfield><subfield code="9">rswk-swf</subfield></datafield><datafield tag="650" ind1="0" ind2="7"><subfield code="a">CD-ROM</subfield><subfield code="0">(DE-588)4139307-7</subfield><subfield code="2">gnd</subfield><subfield code="9">rswk-swf</subfield></datafield><datafield tag="655" ind1=" " ind2="7"><subfield code="8">1\p</subfield><subfield code="0">(DE-588)4155034-1</subfield><subfield code="a">Formularsammlung</subfield><subfield code="2">gnd-content</subfield></datafield><datafield tag="689" ind1="0" ind2="0"><subfield code="a">Deutscher Vergabe- und Vertragsausschuss für Bauleistungen</subfield><subfield code="t">Vergabe- und Vertragsordnung für Bauleistungen</subfield><subfield code="0">(DE-588)4715313-1</subfield><subfield code="D">u</subfield></datafield><datafield tag="689" ind1="0" ind2="1"><subfield code="a">Bauvertrag</subfield><subfield code="0">(DE-588)4004977-2</subfield><subfield code="D">s</subfield></datafield><datafield tag="689" ind1="0" ind2=" "><subfield code="5">DE-604</subfield></datafield><datafield tag="689" ind1="1" ind2="0"><subfield code="a">Deutscher Vergabe- und Vertragsausschuss für Bauleistungen</subfield><subfield code="t">Vergabe- und Vertragsordnung für Bauleistungen</subfield><subfield code="0">(DE-588)4715315-5</subfield><subfield code="D">u</subfield></datafield><datafield tag="689" ind1="1" ind2="1"><subfield code="a">Bauvertrag</subfield><subfield code="0">(DE-588)4004977-2</subfield><subfield code="D">s</subfield></datafield><datafield tag="689" ind1="1" ind2=" "><subfield code="5">DE-604</subfield></datafield><datafield tag="689" ind1="2" ind2="0"><subfield code="a">Deutscher Vergabe- und Vertragsausschuss für Bauleistungen</subfield><subfield code="t">Verdingungsordnung für Bauleistungen</subfield><subfield code="0">(DE-588)4124387-0</subfield><subfield code="D">u</subfield></datafield><datafield tag="689" ind1="2" ind2="1"><subfield code="a">Bauvertrag</subfield><subfield code="0">(DE-588)4004977-2</subfield><subfield code="D">s</subfield></datafield><datafield tag="689" ind1="2" ind2="2"><subfield code="a">CD-ROM</subfield><subfield code="0">(DE-588)4139307-7</subfield><subfield code="D">s</subfield></datafield><datafield tag="689" ind1="2" ind2=" "><subfield code="8">2\p</subfield><subfield code="5">DE-604</subfield></datafield><datafield tag="689" ind1="3" ind2="0"><subfield code="a">Deutscher Vergabe- und Vertragsausschuss für Bauleistungen</subfield><subfield code="t">Verdingungsordnung für Bauleistungen</subfield><subfield code="0">(DE-588)4122394-9</subfield><subfield code="D">u</subfield></datafield><datafield tag="689" ind1="3" ind2="1"><subfield code="a">Bauvertrag</subfield><subfield code="0">(DE-588)4004977-2</subfield><subfield code="D">s</subfield></datafield><datafield tag="689" ind1="3" ind2="2"><subfield code="a">CD-ROM</subfield><subfield code="0">(DE-588)4139307-7</subfield><subfield code="D">s</subfield></datafield><datafield tag="689" ind1="3" ind2=" "><subfield code="8">3\p</subfield><subfield code="5">DE-604</subfield></datafield><datafield tag="689" ind1="4" ind2="0"><subfield code="a">Deutscher Vergabe- und Vertragsausschuss für Bauleistungen</subfield><subfield code="t">Verdingungsordnung für Bauleistungen</subfield><subfield code="0">(DE-588)4078788-6</subfield><subfield code="D">u</subfield></datafield><datafield tag="689" ind1="4" ind2=" "><subfield code="8">4\p</subfield><subfield code="5">DE-604</subfield></datafield><datafield tag="700" ind1="1" ind2=" "><subfield code="a">Linke, Liane</subfield><subfield code="e">Verfasser</subfield><subfield code="0">(DE-588)124964311</subfield><subfield code="4">aut</subfield></datafield><datafield tag="700" ind1="1" ind2=" "><subfield code="a">Hilka, Matthias</subfield><subfield code="e">Verfasser</subfield><subfield code="0">(DE-588)139857737</subfield><subfield code="4">aut</subfield></datafield><datafield tag="776" ind1="0" ind2="8"><subfield code="i">Erscheint auch als</subfield><subfield code="n">Online-Ausgabe</subfield><subfield code="t">VOB-Musterbriefe für Auftraggeber</subfield></datafield><datafield tag="856" ind1="4" ind2="2"><subfield code="m">X:MVB</subfield><subfield code="q">text/html</subfield><subfield code="u">http://deposit.dnb.de/cgi-bin/dokserv?id=4327209&prov=M&dok_var=1&dok_ext=htm</subfield><subfield code="3">Inhaltstext</subfield></datafield><datafield tag="856" ind1="4" ind2="2"><subfield code="m">DNB Datenaustausch</subfield><subfield code="q">application/pdf</subfield><subfield code="u">http://bvbr.bib-bvb.de:8991/F?func=service&doc_library=BVB01&local_base=BVB01&doc_number=029411907&sequence=000001&line_number=0001&func_code=DB_RECORDS&service_type=MEDIA</subfield><subfield code="3">Inhaltsverzeichnis</subfield></datafield><datafield tag="883" ind1="1" ind2=" "><subfield code="8">1\p</subfield><subfield code="a">cgwrk</subfield><subfield code="d">20201028</subfield><subfield code="q">DE-101</subfield><subfield code="u">https://d-nb.info/provenance/plan#cgwrk</subfield></datafield><datafield tag="883" ind1="1" ind2=" "><subfield code="8">2\p</subfield><subfield code="a">cgwrk</subfield><subfield code="d">20201028</subfield><subfield code="q">DE-101</subfield><subfield code="u">https://d-nb.info/provenance/plan#cgwrk</subfield></datafield><datafield tag="883" ind1="1" ind2=" "><subfield code="8">3\p</subfield><subfield code="a">cgwrk</subfield><subfield code="d">20201028</subfield><subfield code="q">DE-101</subfield><subfield code="u">https://d-nb.info/provenance/plan#cgwrk</subfield></datafield><datafield tag="883" ind1="1" ind2=" "><subfield code="8">4\p</subfield><subfield code="a">cgwrk</subfield><subfield code="d">20201028</subfield><subfield code="q">DE-101</subfield><subfield code="u">https://d-nb.info/provenance/plan#cgwrk</subfield></datafield><datafield tag="943" ind1="1" ind2=" "><subfield code="a">oai:aleph.bib-bvb.de:BVB01-029411907</subfield></datafield></record></collection> |
| genre | 1\p (DE-588)4155034-1 Formularsammlung gnd-content |
| genre_facet | Formularsammlung |
| id | DE-604.BV044004055 |
| illustrated | Not Illustrated |
| indexdate | 2024-08-03T03:14:42Z |
| institution | BVB |
| isbn | 9783658001018 3658001011 |
| language | German |
| oai_aleph_id | oai:aleph.bib-bvb.de:BVB01-029411907 |
| open_access_boolean | |
| owner | DE-1028 |
| owner_facet | DE-1028 |
| physical | XII, 250 Seiten 25 cm 1 CD-ROM |
| publishDate | 2013 |
| publishDateSearch | 2013 |
| publishDateSort | 2013 |
| publisher | Springer Vieweg |
| record_format | marc |
| spelling | Heiermann, Wolfgang 1935-2023 Verfasser (DE-588)118041533 aut VOB-Musterbriefe für Auftraggeber Bauherren - Architekten - Bauingenieure Wolfgang Heiermann ; Liane Linke ; Matthias Hilka 8., überarb. und aktualisierte Aufl. Wiesbaden Springer Vieweg 2013 XII, 250 Seiten 25 cm 1 CD-ROM txt rdacontent n rdamedia nc rdacarrier Literaturangaben. - Zusätzliches Online-Angebot unter DOI 10.1007/978-3-658-00102-5 Deutscher Vergabe- und Vertragsausschuss für Bauleistungen Vergabe- und Vertragsordnung für Bauleistungen (DE-588)4715313-1 gnd rswk-swf Deutscher Vergabe- und Vertragsausschuss für Bauleistungen Verdingungsordnung für Bauleistungen (DE-588)4124387-0 gnd rswk-swf Deutscher Vergabe- und Vertragsausschuss für Bauleistungen Verdingungsordnung für Bauleistungen (DE-588)4078788-6 gnd rswk-swf Deutscher Vergabe- und Vertragsausschuss für Bauleistungen Verdingungsordnung für Bauleistungen (DE-588)4122394-9 gnd rswk-swf Deutscher Vergabe- und Vertragsausschuss für Bauleistungen Vergabe- und Vertragsordnung für Bauleistungen (DE-588)4715315-5 gnd rswk-swf Bauvertrag (DE-588)4004977-2 gnd rswk-swf CD-ROM (DE-588)4139307-7 gnd rswk-swf 1\p (DE-588)4155034-1 Formularsammlung gnd-content Deutscher Vergabe- und Vertragsausschuss für Bauleistungen Vergabe- und Vertragsordnung für Bauleistungen (DE-588)4715313-1 u Bauvertrag (DE-588)4004977-2 s DE-604 Deutscher Vergabe- und Vertragsausschuss für Bauleistungen Vergabe- und Vertragsordnung für Bauleistungen (DE-588)4715315-5 u Deutscher Vergabe- und Vertragsausschuss für Bauleistungen Verdingungsordnung für Bauleistungen (DE-588)4124387-0 u CD-ROM (DE-588)4139307-7 s 2\p DE-604 Deutscher Vergabe- und Vertragsausschuss für Bauleistungen Verdingungsordnung für Bauleistungen (DE-588)4122394-9 u 3\p DE-604 Deutscher Vergabe- und Vertragsausschuss für Bauleistungen Verdingungsordnung für Bauleistungen (DE-588)4078788-6 u 4\p DE-604 Linke, Liane Verfasser (DE-588)124964311 aut Hilka, Matthias Verfasser (DE-588)139857737 aut Erscheint auch als Online-Ausgabe VOB-Musterbriefe für Auftraggeber X:MVB text/html http://deposit.dnb.de/cgi-bin/dokserv?id=4327209&prov=M&dok_var=1&dok_ext=htm Inhaltstext DNB Datenaustausch application/pdf http://bvbr.bib-bvb.de:8991/F?func=service&doc_library=BVB01&local_base=BVB01&doc_number=029411907&sequence=000001&line_number=0001&func_code=DB_RECORDS&service_type=MEDIA Inhaltsverzeichnis 1\p cgwrk 20201028 DE-101 https://d-nb.info/provenance/plan#cgwrk 2\p cgwrk 20201028 DE-101 https://d-nb.info/provenance/plan#cgwrk 3\p cgwrk 20201028 DE-101 https://d-nb.info/provenance/plan#cgwrk 4\p cgwrk 20201028 DE-101 https://d-nb.info/provenance/plan#cgwrk |
| spellingShingle | Heiermann, Wolfgang 1935-2023 Linke, Liane Hilka, Matthias VOB-Musterbriefe für Auftraggeber Bauherren - Architekten - Bauingenieure Deutscher Vergabe- und Vertragsausschuss für Bauleistungen Vergabe- und Vertragsordnung für Bauleistungen (DE-588)4715313-1 gnd Deutscher Vergabe- und Vertragsausschuss für Bauleistungen Verdingungsordnung für Bauleistungen (DE-588)4124387-0 gnd Deutscher Vergabe- und Vertragsausschuss für Bauleistungen Verdingungsordnung für Bauleistungen (DE-588)4078788-6 gnd Deutscher Vergabe- und Vertragsausschuss für Bauleistungen Verdingungsordnung für Bauleistungen (DE-588)4122394-9 gnd Deutscher Vergabe- und Vertragsausschuss für Bauleistungen Vergabe- und Vertragsordnung für Bauleistungen (DE-588)4715315-5 gnd Bauvertrag (DE-588)4004977-2 gnd CD-ROM (DE-588)4139307-7 gnd |
| subject_GND | (DE-588)4715313-1 (DE-588)4124387-0 (DE-588)4078788-6 (DE-588)4122394-9 (DE-588)4715315-5 (DE-588)4004977-2 (DE-588)4139307-7 (DE-588)4155034-1 |
| title | VOB-Musterbriefe für Auftraggeber Bauherren - Architekten - Bauingenieure |
| title_auth | VOB-Musterbriefe für Auftraggeber Bauherren - Architekten - Bauingenieure |
| title_exact_search | VOB-Musterbriefe für Auftraggeber Bauherren - Architekten - Bauingenieure |
| title_full | VOB-Musterbriefe für Auftraggeber Bauherren - Architekten - Bauingenieure Wolfgang Heiermann ; Liane Linke ; Matthias Hilka |
| title_fullStr | VOB-Musterbriefe für Auftraggeber Bauherren - Architekten - Bauingenieure Wolfgang Heiermann ; Liane Linke ; Matthias Hilka |
| title_full_unstemmed | VOB-Musterbriefe für Auftraggeber Bauherren - Architekten - Bauingenieure Wolfgang Heiermann ; Liane Linke ; Matthias Hilka |
| title_short | VOB-Musterbriefe für Auftraggeber |
| title_sort | vob musterbriefe fur auftraggeber bauherren architekten bauingenieure |
| title_sub | Bauherren - Architekten - Bauingenieure |
| topic | Deutscher Vergabe- und Vertragsausschuss für Bauleistungen Vergabe- und Vertragsordnung für Bauleistungen (DE-588)4715313-1 gnd Deutscher Vergabe- und Vertragsausschuss für Bauleistungen Verdingungsordnung für Bauleistungen (DE-588)4124387-0 gnd Deutscher Vergabe- und Vertragsausschuss für Bauleistungen Verdingungsordnung für Bauleistungen (DE-588)4078788-6 gnd Deutscher Vergabe- und Vertragsausschuss für Bauleistungen Verdingungsordnung für Bauleistungen (DE-588)4122394-9 gnd Deutscher Vergabe- und Vertragsausschuss für Bauleistungen Vergabe- und Vertragsordnung für Bauleistungen (DE-588)4715315-5 gnd Bauvertrag (DE-588)4004977-2 gnd CD-ROM (DE-588)4139307-7 gnd |
| topic_facet | Deutscher Vergabe- und Vertragsausschuss für Bauleistungen Vergabe- und Vertragsordnung für Bauleistungen Deutscher Vergabe- und Vertragsausschuss für Bauleistungen Verdingungsordnung für Bauleistungen Bauvertrag CD-ROM Formularsammlung |
| url | http://deposit.dnb.de/cgi-bin/dokserv?id=4327209&prov=M&dok_var=1&dok_ext=htm http://bvbr.bib-bvb.de:8991/F?func=service&doc_library=BVB01&local_base=BVB01&doc_number=029411907&sequence=000001&line_number=0001&func_code=DB_RECORDS&service_type=MEDIA |
| work_keys_str_mv | AT heiermannwolfgang vobmusterbriefefurauftraggeberbauherrenarchitektenbauingenieure AT linkeliane vobmusterbriefefurauftraggeberbauherrenarchitektenbauingenieure AT hilkamatthias vobmusterbriefefurauftraggeberbauherrenarchitektenbauingenieure |