Ablaufbezogenes Dokumentationsverfahren zum Nachweis der adäquaten Kausalität bei Bauablaufstörungen mit Schwerpunkt Haftungsgrund im Leistungsbereich Landschaftsbau:
Saved in:
| Main Author: | |
|---|---|
| Format: | Thesis Book |
| Language: | German |
| Published: |
Kassel
Kassel Univ. Press
2012
|
| Subjects: | |
| Online Access: | Inhaltstext Inhaltstext Inhaltsverzeichnis |
| Physical Description: | XI, 344 S. graph. Darst. 240 mm x 170 mm |
| ISBN: | 9783862192700 |
Staff View
MARC
| LEADER | 00000nam a2200000 c 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | BV040251726 | ||
| 003 | DE-604 | ||
| 005 | 20120627 | ||
| 007 | t | ||
| 008 | 120614s2012 gw d||| m||| 00||| ger d | ||
| 015 | |a 12,N15 |2 dnb | ||
| 016 | 7 | |a 1021434434 |2 DE-101 | |
| 020 | |a 9783862192700 |c Pb. : EUR 49.00 (DE), EUR 50.40 (AT) |9 978-3-86219-270-0 | ||
| 024 | 3 | |a 9783862192700 | |
| 035 | |a (OCoLC)823306514 | ||
| 035 | |a (DE-599)DNB1021434434 | ||
| 040 | |a DE-604 |b ger |e rakddb | ||
| 041 | 0 | |a ger | |
| 044 | |a gw |c XA-DE-HE | ||
| 049 | |a DE-1028 | ||
| 082 | 0 | |a 346.43024 |2 22/ger | |
| 084 | |a BAU 077d |2 stub | ||
| 084 | |a LAN 494.300d |2 stub | ||
| 084 | |a BAU 100d |2 stub | ||
| 084 | |a 624 |2 sdnb | ||
| 100 | 1 | |a Möhring, Felix |e Verfasser |0 (DE-588)1021794104 |4 aut | |
| 245 | 1 | 0 | |a Ablaufbezogenes Dokumentationsverfahren zum Nachweis der adäquaten Kausalität bei Bauablaufstörungen mit Schwerpunkt Haftungsgrund im Leistungsbereich Landschaftsbau |c Felix Möhring |
| 264 | 1 | |a Kassel |b Kassel Univ. Press |c 2012 | |
| 300 | |a XI, 344 S. |b graph. Darst. |c 240 mm x 170 mm | ||
| 336 | |b txt |2 rdacontent | ||
| 337 | |b n |2 rdamedia | ||
| 338 | |b nc |2 rdacarrier | ||
| 502 | |a Zugl.: Kassel, Univ., Diss., 2011 | ||
| 650 | 0 | 7 | |a Landschaftsbau |0 (DE-588)4166631-8 |2 gnd |9 rswk-swf |
| 650 | 0 | 7 | |a Kausalität |0 (DE-588)4030102-3 |2 gnd |9 rswk-swf |
| 650 | 0 | 7 | |a Bauablauf |0 (DE-588)4264182-2 |2 gnd |9 rswk-swf |
| 650 | 0 | 7 | |a Kostensteigerung |0 (DE-588)4165389-0 |2 gnd |9 rswk-swf |
| 650 | 0 | 7 | |a Haftung |0 (DE-588)4022898-8 |2 gnd |9 rswk-swf |
| 650 | 0 | 7 | |a Störung |0 (DE-588)4133232-5 |2 gnd |9 rswk-swf |
| 651 | 7 | |a Deutschland |0 (DE-588)4011882-4 |2 gnd |9 rswk-swf | |
| 655 | 7 | |0 (DE-588)4113937-9 |a Hochschulschrift |2 gnd-content | |
| 689 | 0 | 0 | |a Deutschland |0 (DE-588)4011882-4 |D g |
| 689 | 0 | 1 | |a Landschaftsbau |0 (DE-588)4166631-8 |D s |
| 689 | 0 | 2 | |a Bauablauf |0 (DE-588)4264182-2 |D s |
| 689 | 0 | 3 | |a Störung |0 (DE-588)4133232-5 |D s |
| 689 | 0 | 4 | |a Kostensteigerung |0 (DE-588)4165389-0 |D s |
| 689 | 0 | 5 | |a Kausalität |0 (DE-588)4030102-3 |D s |
| 689 | 0 | 6 | |a Haftung |0 (DE-588)4022898-8 |D s |
| 689 | 0 | |5 DE-604 | |
| 856 | 4 | 2 | |m X:MVB |q text/html |u http://deposit.dnb.de/cgi-bin/dokserv?id=4005178&prov=M&dok_var=1&dok_ext=htm |3 Inhaltstext |
| 856 | 4 | 2 | |m X:MVB |q text/html |u http://www.uni-kassel.de/hrz/db4/extern/dbupress/publik/abstract.php?978-3-86219-270-0 |3 Inhaltstext |
| 856 | 4 | 2 | |m DNB Datenaustausch |q application/pdf |u http://bvbr.bib-bvb.de:8991/F?func=service&doc_library=BVB01&local_base=BVB01&doc_number=025107680&sequence=000001&line_number=0001&func_code=DB_RECORDS&service_type=MEDIA |3 Inhaltsverzeichnis |
| 943 | 1 | |a oai:aleph.bib-bvb.de:BVB01-025107680 | |
Record in the Search Index
| _version_ | 1809404039803174912 |
|---|---|
| adam_text |
IMAGE 1
I INHALTSVERZEICHNIS
I INHALTSVERZEICHNIS I
II ABBILDUNGSVERZEICHNIS V
III TABELLENVERZEICHNIS VII
IV ABKUERZUNGSVERZEICHNIS IX
1 EINLEITUNG 1
1.1 ALLGEMEINE PROBLEMSTELLUNG 1
1.2 SPEZIELLE PROBLEMSTELLUNG BEIM ADAEQUATEN KAUSALITAETSNACHWEIS VON
BEHINDERUNGSTATBESTAENDEN FUER DEN LEISTUNGSBEREICH LANDSCHAFTSBAU 4
1.3 ZIELSETZUNG DER ARBEIT 5
1.4 ABGRENZUNG DER ARBEIT 6
1.5 DARSTELLUNG VON AUFBAU UND METHODIK DER ARBEIT 6
2 BAUBETRIEBLICHE UND BAURECHTLICHE GRUNDLAGEN 8
2.1 GRUENDE FUER STOERUNGEN IM BAUABLAUF UND DEREN RECHTLICHE EINORDNUNG 8
2.1.1 STOERUNGEN IM BAUABLAUF 8
2.1.2 ANORDNUNGSRECHTE, VERTRAGSPFLICHTEN UND OBLIEGENHEITEN DES
AUFTRAGGEBERS 14
2.1.3 DARLEGUNG VON ERMITTELTEN VORLAUFFRISTEN ZUR ZEITLICHEN FIXIERUNG
DES
ERFUELLUNGSZEITPUNKTES VON ECHTEN SCHULDNERPFLICHTEN UND
MITWIRKUNGSAUFGABEN/GLAEUBIGEROBLIEGENHEITEN ANHAND VON
LITERATURKENNWERTEN 20
2.2 PFLICHTEN DES AUFTRAGNEHMERS BEI EINGETRETENER BEHINDERUNG 22
2.3 DOKUMENTATION DES BAUGESCHEHENS 25
2.3.1 AUFGABENSTELLUNG, ZIEL UND ANFORDERUNGEN AN DIE DOKUMENTATION VON
STOERUNGEN 26
2.3.2 BAUBETRIEBLICHE INSTRUMENTE ZUR ERKENNUNG UND BEWERTUNG VON
STOERUNGEN 27
2.3.2.1 BEGRIFFE ZUR ABLAUF- UND TERMINPLANUNG 28
2.3.2.2 TERMINPLANARTEN 36
2.3.2.2.1 SYSTEMATIK NACH ZWECK DER TERMINPLANUNG 36
2.3.2.2.2 SYSTEMATIK NACH INHALTLICHER DARSTELLUNGSTIEFE 37
2.3.2.3 EINORDNUNG DER TERMINPLANUNG IN DIE WERTSCHOEPFUNGSKETTE
DES LANDSCHAFTSBAUS 38
2.3.2.4 ARTEN DER VISUALISIERTEN TERMINPLANDARSTELLUNG 40
2.3.3 BAUBETRIEBLICHE INSTRUMENTE ZUR ERFASSUNG UND BEWEISSICHERUNG VON
STOERUNGEN 44
2.3.3.1 EINSATZZEITPUNKTE DER DOKUMENTATIONSMITTEL ZUR ERFASSUNG UND
BEWEISSICHERUNG 44
2.3.3.2 KORRESPONDIERUNG DER DOKUMENTATIONSMITTEL MIT DEM TERMINPLAN 47
3 ADAEQUATER KAUSALITAETSNACHWEIS BEI BEHINDERUNGSTATBESTAENDEN 49
3.1 ZUM BEGRIFF DER ADAEQUATEN KAUSALITAET 49
3.2 MASSGABEN DES BGH AN EINE ADAEQUATE KAUSALE NACHWEISFUEHRUNG 57
3.2.1 DARLEGUNG DER MASSGABEN DES BGH AN EINE ADAEQUATE KAUSALE
NACHWEISFUEHRUNG IM KONTEXT MIT DER BAUBETRIEBLICHEN UND BAURECHTLICHEN
LITERATUR 57
3.2.2 DARLEGUNG DER GERUEGTEN MAENGEL AM SACHVORTRAG DER KLAEGER DURCH DEN
BGH 67
I
HTTP://D-NB.INFO/1021434434
IMAGE 2
3.2.3 AUFSTELLUNG VON ELEMENTAREN LEITSAETZEN FUER DEN SACHVORTRAG ZUR
HAFTUNGSBEGRUENDENDEN UND HAFTUNGSAUSFUELLENDEN KAUSALITAET 70
3.3 ANALYSE DER EINSCHLAEGIGEN NACHWEISVERFAHREN ZUM NACHWEIS EINER
FRISTVERLAENGERUNG 73
3.3.1 NACHWEISVERFAHREN VON BAUER 74
3.3.2 NACHWEISVERFAHREN VON DIEDERICHS UND STRECKEL 76
3.3.3 NACHWEISVERFAHREN VON DRITTLER 78
3.3.4 NACHWEISVERFAHREN VON GENSCHOW UND STELTER 81
3.3.5 NACHWEISVERFAHREN VON HEILFORT 83
3.3.6 NACHWEISVERFAHREN VON KAPELLMANN UND SCHIFFERS 85
3.3.7 NACHWEISVERFAHREN VON MITSCHEIN 87
3.3.8 NACHWEISVERFAHREN VON REISTER 89
3.3.9 NACHWEISVERFAHREN VON STEINER 91
3.3.10 NACHWEISVERFAHREN VON THODE 93
3.3.11 NACHWEISVERFAHREN VON VYGEN/SCHUBERT/LANG-LANG 95
3.3.12 NACHWEISVERFAHREN VON VYGEN/SCHUBERT/LANG-SCHUBERT 97
3.3.13 NACHWEISVERFAHREN VON WUERFELE UND GRALLA 99
3.4 ZUSAMMENFASSUNG UND KRITISCHE WUERDIGUNG DER VERFAHREN 102
4 THEORETISCHE VORUEBERLEGUNGEN ZUR DARSTELLUNG VON BAUABLAEUFEN IM
LEISTUNGSBEREICH LANDSCHAFTSBAU 113
4.1 LEISTUNGSBEREICH LANDSCHAFTSBAU 113
4.1.1 HERLEITUNG DES BEGRIFFES "LEISTUNGSBEREICH LANDSCHAFTSBAU" 113
4.1.2 LEISTUNGSANGEBOT UND ARBEITSGEBIETE DES LEISTUNGSBEREICHES
GARTEN-,
LANDSCHAFTS- UND SPORTPLATZBAU 114
4.1.3 EIGENSCHAFTEN DES LEISTUNGSBEREICHES LANDSCHAFTSBAU 118
4.1.4 ABGRENZUNG DES LEISTUNGSBEREICHES LANDSCHAFTSBAU VON DEN
WIRTSCHAFTSZWEIGEN DES BAUGEWERBES 123
4.2 BAUABLAUF ALS AUSGANGSBASIS DER NACHWEISFUEHRUNG VON
BAUABLAUFSTOERUNGEN 128
4.2.1 KONKRETE BAUABLAUFBEZOGENE DARSTELLUNG 129
4.2.2 VOR- UND NACHTEILE DER TERMINPLANDARSTELLUNGSARTEN 134
4.2.3 ERUIERUNG DER PROBATEN TERMINPLANDARSTELLUNGSART ALS MODELL ZUR
STRUKTURIERUNG VON BAUSTELLEN IM LEISTUNGSBEREICH LANDSCHAFTSBAU 137
4.2.4 VERNETZTER BALKENPLAN ZUR STRUKTURIERUNG VON BAUSTELLEN IM
LEISTUNGSBEREICH
LANDSCHAFTSBAU 141
4.2.4.1 VORGEHENSWEISE ZUR ERSTELLUNG EINES PRODUKTIONSORIENTIERTEN
VERNETZTEN
BALKENPLANS 141
4.2.4.2 ANFORDERUNGEN AN DIE BESCHAFFENHEIT VON TERMINPLAENEN 147
4.2.4.3 PROBLEMATIK DER DETAILLIERUNG VON PRODUKTIONSORIENTIERTEN
DETAILTERMINPLAENEN ZUR STEUERUNG UND DOKUMENTATION VON BAUABLAEUFEN 151
4.3 METHODIK ZUR GLIEDERUNG VON BAUABLAEUFEN 153
4.3.1 VORSTELLUNG VON ALLGEMEINGUELTIGEN METHODEN 153
4.3.2 BILDUNG VON ARBEITSPAKETEN 155
4.3.3 BESONDERE BERUECKSICHTIGUNG BEI DER STRUKTURIERUNG VON
ARBEITSPAKETEN 160
4.3.4 AUFSTELLUNG VON BAUABSCHNITTEN 163
II
IMAGE 3
4.3.5 GLIEDERUNG UND DETAILLIERUNG VON PRODUKTIONSORIENTIERTEN
DETAILTERMINPLAENEN
FUER DEN LEISTUNGSBEREICH LANDSCHAFTSBAU ANHAND VON MOEGLICHEN
STRUKTURIERUNGSHILFEN 169
4.3.5.1 ABSCHAETZUNG DER EXTERNEN STOERANFAELLIGKEIT BEI PROJEKTEN IM
LEISTUNGSBEREICH LANDSCHAFTSBAU 170
4.3.5.2 GLIEDERUNG NACH DEM BAUARBEITSSCHLUESSEL DES LANDSCHAFTSBAUES
(BAS-LB) 176
4.3.5.3 GLIEDERUNG NACH DER KOSTENPLANUNG IM GARTEN-, LANDSCHAFTS- UND
SPORTPLATZBAU-ERGAENZUNGSBEDARF ZUR DIN 276 NACH FLL 181
4.3.5.4 IDENTIFIKATION VON STOERUNGSANFAELLIGEN TAETIGKEITEN IM MOEGLICHEN
ARBEITSPAKETBILDUNGSBEREICH MITTELS DER ABC-ANALYSE ZUR FESTLEGUNG DES
DETAILLIERUNGSGRADES 185
4.4 THEORETISCHER VORSCHLAG FUER EINE OBJEKTIVE GANZHEITLICHE
DETAILLIERUNGSGRADBESTIMMUNG 189
5 ANALYSE VON REFERENZPROJEKTEN ZUR FUEHRUNG DES ADAEQUATEN NACHWEISES ZUR
HAFTUNGSBEGRUENDENDEN KAUSALITAET BEI BAUABLAUFSTOERUNGEN IM
LEISTUNGSBEREICH
LANDSCHAFTSBAU 192
5.1 ZIELSTELLUNG UND METHODIK DER ANALYSE 192
5.2 VORSTELLUNG DER REFERENZPROJEKTE A-E UND ABGRENZUNG EINES
EXEMPLARISCHEN
EINZELFALLES 195
5.3 REFERENZPROJEKT A 199
5.3.1 AUFSTELLUNG DES SOLL-O-TERMINPLANES AUF BASIS DES TEILPROZESSES
ZUR
OBJEKTIVEN UND GANZHEITLICHEN DETAILLIERUNGSGRADBESTIMMUNG FUER DEN
LEISTUNGSBEREICH LANDSCHAFTSBAU 200
5.3.1.1 BESCHREIBUNG DER SCHRITTE UND DEREN AUFGETRETENE
PROBLEMSTELLUNGEN 200
5.3.1.2 FESTLEGUNG DER AUFTRAGGEBERSEITIGEN MITWIRKUNGSAUFGABEN ANHAND
DER
GENERIERTEN ARBEITSPAKETE 214
5.3.1.3 BESCHREIBUNG DER AUSSENWIRKUNG BEI AUFTRAGNEHMER- UND
AUFTRAGGEBERSEITIGEN PROJEKTBETEILIGTEN VOR DER BAUTAETIGKEIT 217
5.3.2 TERMINPLANFORTSCHREIBUNG 219
5.3.2.1 LEISTUNGSSTANDFESTSTELLUNG UND DIE DARAUS RESULTIERENDE
STOERUNGSERKENNUNG UND DARSTELLUNG ANHAND DES TERMINPLANES 220
5.3.2.2 OFFENSICHTLICHE UND VERDECKTE STOERUNGSERKENNUNG 228
5.3.2.3 TEXTLICHE DOKUMENTATION DER STOERUNGEN 234
5.3.2.4 BESCHREIBUNG DER AUSSENWIRKUNG BEI AUFTRAGNEHMER- UND
AUFTRAGGEBERSEITIGEN PROJEKTBETEILIGTEN WAEHREND DER BAUTAETIGKEIT 237
5.3.3 VORSCHLAG ZU EINER TABELLARISCHEN STOERUNGSAUSWERTUNG ZUR FUEHRUNG
DES
ADAEQUATEN KAUSALITAETSNACHWEISES GEMAESS § 286 ZPO 240
5.3.4 EXKURS: VORGEHENSWEISE ZUR ERMITTLUNG DER BEHINDERUNGSFOLGEN GEMAESS
§ 287
ZPO AUS ZEITLICHER SICHT 246
5.4 THEMATISCHE ZUSAMMENFASSUNG DER SIGNIFIKANT AUFGETRETENEN
PROBLEMSTELLUNGEN
UND VERGLEICHENDE DARSTELLUNG MIT DEN REFERENZPROJEKTEN B-E IM UEBERBLICK
249
6 DARLEGUNG VON GRUNDSAETZEN AUF BASIS DER AUFGETRETENEN
PROBLEMSTELLUNGEN BEI
DEN REFERENZPROJEKTEN A-E FUER EIN BAUABLAUFBEZOGENES
DOKUMENTATIONSVERFAHREN
IM LEISTUNGSBEREICH LANDSCHAFTSBAU 261
III
IMAGE 4
I INHALTSVERZEICHNIS
6.1 HANDLUNGSEMPFEHLUNGEN FUER PROJEKTBEZOGENE PROBLEMSTELLUNGEN 261
6.2 LOESUNGSANSAETZE FUER PROZESSBEZOGENE PROBLEMSTELLUNGEN 263
6.3 HANDLUNGSEMPFEHLUNGEN FUER PERSONENORIENTIERTE PROBLEMSTELLUNGEN 268
6.4 DARLEGUNG EINES GESCHAEFTSPROZESSES ALS GRUNDLAGE FUER DIE
BAUBEGLEITENDE
DOKUMENTATION VON BAUABLAUFSTOERUNGEN FUER DEN LEISTUNGSBEREICH
LANDSCHAFTSBAU ZUR
EINBINDUNG IN DIE ARBEITSVORBEREITUNG UND IN DIE QUALITAETSSICHERUNG IN
DER
LEISTUNGSERSTELLUNG 272
7. ZUSAMMENFASSUNG UND ABSCHLIESSENDE BEMERKUNG 277
7.1 ZUSAMMENFASSUNG 277
7.2 ANMERKUNGEN ZU DER PROJEKTORIENTIERTEN UMSETZUNG 286
7.3 WEITERFUEHRENDE ANREGUNGEN 287
V ANHANGSVERZEICHNIS 288
VI LITERATURVERZEICHNIS 336 |
| any_adam_object | 1 |
| author | Möhring, Felix |
| author_GND | (DE-588)1021794104 |
| author_facet | Möhring, Felix |
| author_role | aut |
| author_sort | Möhring, Felix |
| author_variant | f m fm |
| building | Verbundindex |
| bvnumber | BV040251726 |
| classification_tum | BAU 077d LAN 494.300d BAU 100d |
| ctrlnum | (OCoLC)823306514 (DE-599)DNB1021434434 |
| dewey-full | 346.43024 |
| dewey-hundreds | 300 - Social sciences |
| dewey-ones | 346 - Private law |
| dewey-raw | 346.43024 |
| dewey-search | 346.43024 |
| dewey-sort | 3346.43024 |
| dewey-tens | 340 - Law |
| discipline | Rechtswissenschaft Landschaftsgestaltung Agrarwissenschaft Bauingenieurwesen |
| format | Thesis Book |
| fullrecord | <?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><collection xmlns="http://www.loc.gov/MARC21/slim"><record><leader>00000nam a2200000 c 4500</leader><controlfield tag="001">BV040251726</controlfield><controlfield tag="003">DE-604</controlfield><controlfield tag="005">20120627</controlfield><controlfield tag="007">t</controlfield><controlfield tag="008">120614s2012 gw d||| m||| 00||| ger d</controlfield><datafield tag="015" ind1=" " ind2=" "><subfield code="a">12,N15</subfield><subfield code="2">dnb</subfield></datafield><datafield tag="016" ind1="7" ind2=" "><subfield code="a">1021434434</subfield><subfield code="2">DE-101</subfield></datafield><datafield tag="020" ind1=" " ind2=" "><subfield code="a">9783862192700</subfield><subfield code="c">Pb. : EUR 49.00 (DE), EUR 50.40 (AT)</subfield><subfield code="9">978-3-86219-270-0</subfield></datafield><datafield tag="024" ind1="3" ind2=" "><subfield code="a">9783862192700</subfield></datafield><datafield tag="035" ind1=" " ind2=" "><subfield code="a">(OCoLC)823306514</subfield></datafield><datafield tag="035" ind1=" " ind2=" "><subfield code="a">(DE-599)DNB1021434434</subfield></datafield><datafield tag="040" ind1=" " ind2=" "><subfield code="a">DE-604</subfield><subfield code="b">ger</subfield><subfield code="e">rakddb</subfield></datafield><datafield tag="041" ind1="0" ind2=" "><subfield code="a">ger</subfield></datafield><datafield tag="044" ind1=" " ind2=" "><subfield code="a">gw</subfield><subfield code="c">XA-DE-HE</subfield></datafield><datafield tag="049" ind1=" " ind2=" "><subfield code="a">DE-1028</subfield></datafield><datafield tag="082" ind1="0" ind2=" "><subfield code="a">346.43024</subfield><subfield code="2">22/ger</subfield></datafield><datafield tag="084" ind1=" " ind2=" "><subfield code="a">BAU 077d</subfield><subfield code="2">stub</subfield></datafield><datafield tag="084" ind1=" " ind2=" "><subfield code="a">LAN 494.300d</subfield><subfield code="2">stub</subfield></datafield><datafield tag="084" ind1=" " ind2=" "><subfield code="a">BAU 100d</subfield><subfield code="2">stub</subfield></datafield><datafield tag="084" ind1=" " ind2=" "><subfield code="a">624</subfield><subfield code="2">sdnb</subfield></datafield><datafield tag="100" ind1="1" ind2=" "><subfield code="a">Möhring, Felix</subfield><subfield code="e">Verfasser</subfield><subfield code="0">(DE-588)1021794104</subfield><subfield code="4">aut</subfield></datafield><datafield tag="245" ind1="1" ind2="0"><subfield code="a">Ablaufbezogenes Dokumentationsverfahren zum Nachweis der adäquaten Kausalität bei Bauablaufstörungen mit Schwerpunkt Haftungsgrund im Leistungsbereich Landschaftsbau</subfield><subfield code="c">Felix Möhring</subfield></datafield><datafield tag="264" ind1=" " ind2="1"><subfield code="a">Kassel</subfield><subfield code="b">Kassel Univ. Press</subfield><subfield code="c">2012</subfield></datafield><datafield tag="300" ind1=" " ind2=" "><subfield code="a">XI, 344 S.</subfield><subfield code="b">graph. Darst.</subfield><subfield code="c">240 mm x 170 mm</subfield></datafield><datafield tag="336" ind1=" " ind2=" "><subfield code="b">txt</subfield><subfield code="2">rdacontent</subfield></datafield><datafield tag="337" ind1=" " ind2=" "><subfield code="b">n</subfield><subfield code="2">rdamedia</subfield></datafield><datafield tag="338" ind1=" " ind2=" "><subfield code="b">nc</subfield><subfield code="2">rdacarrier</subfield></datafield><datafield tag="502" ind1=" " ind2=" "><subfield code="a">Zugl.: Kassel, Univ., Diss., 2011</subfield></datafield><datafield tag="650" ind1="0" ind2="7"><subfield code="a">Landschaftsbau</subfield><subfield code="0">(DE-588)4166631-8</subfield><subfield code="2">gnd</subfield><subfield code="9">rswk-swf</subfield></datafield><datafield tag="650" ind1="0" ind2="7"><subfield code="a">Kausalität</subfield><subfield code="0">(DE-588)4030102-3</subfield><subfield code="2">gnd</subfield><subfield code="9">rswk-swf</subfield></datafield><datafield tag="650" ind1="0" ind2="7"><subfield code="a">Bauablauf</subfield><subfield code="0">(DE-588)4264182-2</subfield><subfield code="2">gnd</subfield><subfield code="9">rswk-swf</subfield></datafield><datafield tag="650" ind1="0" ind2="7"><subfield code="a">Kostensteigerung</subfield><subfield code="0">(DE-588)4165389-0</subfield><subfield code="2">gnd</subfield><subfield code="9">rswk-swf</subfield></datafield><datafield tag="650" ind1="0" ind2="7"><subfield code="a">Haftung</subfield><subfield code="0">(DE-588)4022898-8</subfield><subfield code="2">gnd</subfield><subfield code="9">rswk-swf</subfield></datafield><datafield tag="650" ind1="0" ind2="7"><subfield code="a">Störung</subfield><subfield code="0">(DE-588)4133232-5</subfield><subfield code="2">gnd</subfield><subfield code="9">rswk-swf</subfield></datafield><datafield tag="651" ind1=" " ind2="7"><subfield code="a">Deutschland</subfield><subfield code="0">(DE-588)4011882-4</subfield><subfield code="2">gnd</subfield><subfield code="9">rswk-swf</subfield></datafield><datafield tag="655" ind1=" " ind2="7"><subfield code="0">(DE-588)4113937-9</subfield><subfield code="a">Hochschulschrift</subfield><subfield code="2">gnd-content</subfield></datafield><datafield tag="689" ind1="0" ind2="0"><subfield code="a">Deutschland</subfield><subfield code="0">(DE-588)4011882-4</subfield><subfield code="D">g</subfield></datafield><datafield tag="689" ind1="0" ind2="1"><subfield code="a">Landschaftsbau</subfield><subfield code="0">(DE-588)4166631-8</subfield><subfield code="D">s</subfield></datafield><datafield tag="689" ind1="0" ind2="2"><subfield code="a">Bauablauf</subfield><subfield code="0">(DE-588)4264182-2</subfield><subfield code="D">s</subfield></datafield><datafield tag="689" ind1="0" ind2="3"><subfield code="a">Störung</subfield><subfield code="0">(DE-588)4133232-5</subfield><subfield code="D">s</subfield></datafield><datafield tag="689" ind1="0" ind2="4"><subfield code="a">Kostensteigerung</subfield><subfield code="0">(DE-588)4165389-0</subfield><subfield code="D">s</subfield></datafield><datafield tag="689" ind1="0" ind2="5"><subfield code="a">Kausalität</subfield><subfield code="0">(DE-588)4030102-3</subfield><subfield code="D">s</subfield></datafield><datafield tag="689" ind1="0" ind2="6"><subfield code="a">Haftung</subfield><subfield code="0">(DE-588)4022898-8</subfield><subfield code="D">s</subfield></datafield><datafield tag="689" ind1="0" ind2=" "><subfield code="5">DE-604</subfield></datafield><datafield tag="856" ind1="4" ind2="2"><subfield code="m">X:MVB</subfield><subfield code="q">text/html</subfield><subfield code="u">http://deposit.dnb.de/cgi-bin/dokserv?id=4005178&prov=M&dok_var=1&dok_ext=htm</subfield><subfield code="3">Inhaltstext</subfield></datafield><datafield tag="856" ind1="4" ind2="2"><subfield code="m">X:MVB</subfield><subfield code="q">text/html</subfield><subfield code="u">http://www.uni-kassel.de/hrz/db4/extern/dbupress/publik/abstract.php?978-3-86219-270-0</subfield><subfield code="3">Inhaltstext</subfield></datafield><datafield tag="856" ind1="4" ind2="2"><subfield code="m">DNB Datenaustausch</subfield><subfield code="q">application/pdf</subfield><subfield code="u">http://bvbr.bib-bvb.de:8991/F?func=service&doc_library=BVB01&local_base=BVB01&doc_number=025107680&sequence=000001&line_number=0001&func_code=DB_RECORDS&service_type=MEDIA</subfield><subfield code="3">Inhaltsverzeichnis</subfield></datafield><datafield tag="943" ind1="1" ind2=" "><subfield code="a">oai:aleph.bib-bvb.de:BVB01-025107680</subfield></datafield></record></collection> |
| genre | (DE-588)4113937-9 Hochschulschrift gnd-content |
| genre_facet | Hochschulschrift |
| geographic | Deutschland (DE-588)4011882-4 gnd |
| geographic_facet | Deutschland |
| id | DE-604.BV040251726 |
| illustrated | Illustrated |
| indexdate | 2024-09-06T00:22:40Z |
| institution | BVB |
| isbn | 9783862192700 |
| language | German |
| oai_aleph_id | oai:aleph.bib-bvb.de:BVB01-025107680 |
| oclc_num | 823306514 |
| open_access_boolean | |
| owner | DE-1028 |
| owner_facet | DE-1028 |
| physical | XI, 344 S. graph. Darst. 240 mm x 170 mm |
| publishDate | 2012 |
| publishDateSearch | 2012 |
| publishDateSort | 2012 |
| publisher | Kassel Univ. Press |
| record_format | marc |
| spelling | Möhring, Felix Verfasser (DE-588)1021794104 aut Ablaufbezogenes Dokumentationsverfahren zum Nachweis der adäquaten Kausalität bei Bauablaufstörungen mit Schwerpunkt Haftungsgrund im Leistungsbereich Landschaftsbau Felix Möhring Kassel Kassel Univ. Press 2012 XI, 344 S. graph. Darst. 240 mm x 170 mm txt rdacontent n rdamedia nc rdacarrier Zugl.: Kassel, Univ., Diss., 2011 Landschaftsbau (DE-588)4166631-8 gnd rswk-swf Kausalität (DE-588)4030102-3 gnd rswk-swf Bauablauf (DE-588)4264182-2 gnd rswk-swf Kostensteigerung (DE-588)4165389-0 gnd rswk-swf Haftung (DE-588)4022898-8 gnd rswk-swf Störung (DE-588)4133232-5 gnd rswk-swf Deutschland (DE-588)4011882-4 gnd rswk-swf (DE-588)4113937-9 Hochschulschrift gnd-content Deutschland (DE-588)4011882-4 g Landschaftsbau (DE-588)4166631-8 s Bauablauf (DE-588)4264182-2 s Störung (DE-588)4133232-5 s Kostensteigerung (DE-588)4165389-0 s Kausalität (DE-588)4030102-3 s Haftung (DE-588)4022898-8 s DE-604 X:MVB text/html http://deposit.dnb.de/cgi-bin/dokserv?id=4005178&prov=M&dok_var=1&dok_ext=htm Inhaltstext X:MVB text/html http://www.uni-kassel.de/hrz/db4/extern/dbupress/publik/abstract.php?978-3-86219-270-0 Inhaltstext DNB Datenaustausch application/pdf http://bvbr.bib-bvb.de:8991/F?func=service&doc_library=BVB01&local_base=BVB01&doc_number=025107680&sequence=000001&line_number=0001&func_code=DB_RECORDS&service_type=MEDIA Inhaltsverzeichnis |
| spellingShingle | Möhring, Felix Ablaufbezogenes Dokumentationsverfahren zum Nachweis der adäquaten Kausalität bei Bauablaufstörungen mit Schwerpunkt Haftungsgrund im Leistungsbereich Landschaftsbau Landschaftsbau (DE-588)4166631-8 gnd Kausalität (DE-588)4030102-3 gnd Bauablauf (DE-588)4264182-2 gnd Kostensteigerung (DE-588)4165389-0 gnd Haftung (DE-588)4022898-8 gnd Störung (DE-588)4133232-5 gnd |
| subject_GND | (DE-588)4166631-8 (DE-588)4030102-3 (DE-588)4264182-2 (DE-588)4165389-0 (DE-588)4022898-8 (DE-588)4133232-5 (DE-588)4011882-4 (DE-588)4113937-9 |
| title | Ablaufbezogenes Dokumentationsverfahren zum Nachweis der adäquaten Kausalität bei Bauablaufstörungen mit Schwerpunkt Haftungsgrund im Leistungsbereich Landschaftsbau |
| title_auth | Ablaufbezogenes Dokumentationsverfahren zum Nachweis der adäquaten Kausalität bei Bauablaufstörungen mit Schwerpunkt Haftungsgrund im Leistungsbereich Landschaftsbau |
| title_exact_search | Ablaufbezogenes Dokumentationsverfahren zum Nachweis der adäquaten Kausalität bei Bauablaufstörungen mit Schwerpunkt Haftungsgrund im Leistungsbereich Landschaftsbau |
| title_full | Ablaufbezogenes Dokumentationsverfahren zum Nachweis der adäquaten Kausalität bei Bauablaufstörungen mit Schwerpunkt Haftungsgrund im Leistungsbereich Landschaftsbau Felix Möhring |
| title_fullStr | Ablaufbezogenes Dokumentationsverfahren zum Nachweis der adäquaten Kausalität bei Bauablaufstörungen mit Schwerpunkt Haftungsgrund im Leistungsbereich Landschaftsbau Felix Möhring |
| title_full_unstemmed | Ablaufbezogenes Dokumentationsverfahren zum Nachweis der adäquaten Kausalität bei Bauablaufstörungen mit Schwerpunkt Haftungsgrund im Leistungsbereich Landschaftsbau Felix Möhring |
| title_short | Ablaufbezogenes Dokumentationsverfahren zum Nachweis der adäquaten Kausalität bei Bauablaufstörungen mit Schwerpunkt Haftungsgrund im Leistungsbereich Landschaftsbau |
| title_sort | ablaufbezogenes dokumentationsverfahren zum nachweis der adaquaten kausalitat bei bauablaufstorungen mit schwerpunkt haftungsgrund im leistungsbereich landschaftsbau |
| topic | Landschaftsbau (DE-588)4166631-8 gnd Kausalität (DE-588)4030102-3 gnd Bauablauf (DE-588)4264182-2 gnd Kostensteigerung (DE-588)4165389-0 gnd Haftung (DE-588)4022898-8 gnd Störung (DE-588)4133232-5 gnd |
| topic_facet | Landschaftsbau Kausalität Bauablauf Kostensteigerung Haftung Störung Deutschland Hochschulschrift |
| url | http://deposit.dnb.de/cgi-bin/dokserv?id=4005178&prov=M&dok_var=1&dok_ext=htm http://www.uni-kassel.de/hrz/db4/extern/dbupress/publik/abstract.php?978-3-86219-270-0 http://bvbr.bib-bvb.de:8991/F?func=service&doc_library=BVB01&local_base=BVB01&doc_number=025107680&sequence=000001&line_number=0001&func_code=DB_RECORDS&service_type=MEDIA |
| work_keys_str_mv | AT mohringfelix ablaufbezogenesdokumentationsverfahrenzumnachweisderadaquatenkausalitatbeibauablaufstorungenmitschwerpunkthaftungsgrundimleistungsbereichlandschaftsbau |