Bauverzögerung und Leistungsänderung: rechtliche und baubetriebliche Probleme und ihre Lösungen
Saved in:
| New Title: | Bauverzögerung und Leistungsänderung |
|---|---|
| Main Authors: | , , |
| Format: | Book |
| Language: | German |
| Published: |
Köln
Werner
2008
|
| Edition: | 5., neubearb. und erw. Aufl. |
| Subjects: | |
| Online Access: | Inhaltsverzeichnis |
| Physical Description: | XXVI, 706 S. graph. Darst. |
| ISBN: | 9783804138780 |
Staff View
MARC
| LEADER | 00000nam a2200000 c 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | BV023012474 | ||
| 003 | DE-604 | ||
| 005 | 20150707 | ||
| 007 | t| | ||
| 008 | 071120s2008 gw d||| |||| 00||| ger d | ||
| 015 | |a 07,N20,0779 |2 dnb | ||
| 016 | 7 | |a 983871779 |2 DE-101 | |
| 020 | |a 9783804138780 |c Gb. : ca. EUR 120.00, ca. EUR 106.00 (Subskr.Pr.) |9 978-3-8041-3878-0 | ||
| 024 | 3 | |a 9783804138780 | |
| 035 | |a (OCoLC)219461709 | ||
| 035 | |a (DE-599)DNB983871779 | ||
| 040 | |a DE-604 |b ger |e rakddb | ||
| 041 | 0 | |a ger | |
| 044 | |a gw |c DE | ||
| 049 | |a DE-898 |a DE-91 |a DE-12 |a DE-Aug4 |a DE-19 |a DE-634 |a DE-858 |a DE-92 |a DE-188 | ||
| 082 | 0 | |a 346.43024 |2 22/ger | |
| 084 | |a PD 4768 |0 (DE-625)135247:251 |2 rvk | ||
| 084 | |a ZI 3800 |0 (DE-625)156399: |2 rvk | ||
| 084 | |a 340 |2 sdnb | ||
| 084 | |a BAU 080f |2 stub | ||
| 100 | 1 | |a Vygen, Klaus |d 1939-2011 |e Verfasser |0 (DE-588)115387498 |4 aut | |
| 245 | 1 | 0 | |a Bauverzögerung und Leistungsänderung |b rechtliche und baubetriebliche Probleme und ihre Lösungen |c Klaus Vygen ; Eberhard Schubert ; Andreas Lang |
| 250 | |a 5., neubearb. und erw. Aufl. | ||
| 264 | 1 | |a Köln |b Werner |c 2008 | |
| 300 | |a XXVI, 706 S. |b graph. Darst. | ||
| 336 | |b txt |2 rdacontent | ||
| 337 | |b n |2 rdamedia | ||
| 338 | |b nc |2 rdacarrier | ||
| 650 | 0 | 7 | |a Bauausführung |0 (DE-588)4206990-7 |2 gnd |9 rswk-swf |
| 650 | 0 | 7 | |a Verzug |0 (DE-588)4188180-1 |2 gnd |9 rswk-swf |
| 650 | 0 | 7 | |a Verzögerte Bauausführung |0 (DE-588)4193438-6 |2 gnd |9 rswk-swf |
| 651 | 7 | |a Deutschland |0 (DE-588)4011882-4 |2 gnd |9 rswk-swf | |
| 689 | 0 | 0 | |a Deutschland |0 (DE-588)4011882-4 |D g |
| 689 | 0 | 1 | |a Verzögerte Bauausführung |0 (DE-588)4193438-6 |D s |
| 689 | 0 | |5 DE-604 | |
| 689 | 1 | 0 | |a Bauausführung |0 (DE-588)4206990-7 |D s |
| 689 | 1 | 1 | |a Verzug |0 (DE-588)4188180-1 |D s |
| 689 | 1 | |8 1\p |5 DE-604 | |
| 700 | 1 | |a Schubert, Eberhard |e Verfasser |4 aut | |
| 700 | 1 | |a Lang, Andreas |e Verfasser |4 aut | |
| 785 | 0 | 0 | |i 6. Aufl. u.d.T. |t Bauverzögerung und Leistungsänderung |
| 856 | 4 | 2 | |m HEBIS Datenaustausch Darmstadt |q application/pdf |u http://bvbr.bib-bvb.de:8991/F?func=service&doc_library=BVB01&local_base=BVB01&doc_number=016216675&sequence=000003&line_number=0001&func_code=DB_RECORDS&service_type=MEDIA |3 Inhaltsverzeichnis |
| 883 | 1 | |8 1\p |a cgwrk |d 20201028 |q DE-101 |u https://d-nb.info/provenance/plan#cgwrk | |
| 943 | 1 | |a oai:aleph.bib-bvb.de:BVB01-016216675 | |
Record in the Search Index
| _version_ | 1823751188229652480 |
|---|---|
| adam_text |
BAUVERZOEGERUNG UND LEISTUNGSAENDERUNG RECHTLICHE UND BAUBETRIEBLICHE
PROBLEME UND IHRE LOESUNGEN VON PROF. DR. KLAUS VYGEN VORS. RICHTER AM
OLG DUESSELDORF A. D. HONORARPROFESSOR TU DARMSTADT UNIV.-PROF. DR.-ING.
EBERHARD SCHUBERT TU DARMSTADT, INSTITUT FUER BAUBETRIEB
INGENIEURSOZIETAET FUER BAUBERATUNG PROF. SCHUBERT - PROF. REISTER PROF.
DR.-ING. ANDREAS LANG HOCHSCHULE DARMSTADT, FACHGEBIET BAUWIRTSCHAFT
PROF. DR. LANG * HOLZ * RASCH INGENIEUR-SACHVERSTAENDIGEN-PARTNERSCHAFT
5., NEUBEARBEITETE UND ERWEITERTE AUFLAGE 2008 WERNER VERLAG
INHALTSVERZEICHNIS SEITE ABKUERZUNGSVERZEICHNIS XVII LITERATURVERZEICHNIS
XXI TEILA DIE RECHTLICHEN PROBLEME BEI BAUVERZOEGERUNGEN UND
LEISTUNGSAENDERUNGEN UND DEREN LOESUNGEN 1 I DIE RECHTLICHEN GRUNDLAGEN
DER BAUZEIT UND DIE VERTRAGSGESTALTUNG 3 1 DIE BEDEUTUNG DER BAUZEIT 3
1.1 DIE RECHTLICHE BEDEUTUNG DER BAUZEIT 3 1.2 DIE BAUBETRIEBLICHE
BEDEUTUNG DER BAUZEIT 4 1.3 DIE BEDEUTUNG DER BAUZEIT FUER DEN
AUFTRAGGEBER 5 1.4 DIE BEDEUTUNG DER BAUZEIT FUER DEN AUFTRAGNEHMER 6 1.5
SCHLUSSFOLGERUNG: AUFSTELLUNG EINES BAUZEITENPLANES 6 2 DIE REGELUNG DER
BAUZEIT IM BGB UND IN DER VOB TEIL A UND B 8 2.1 DIE BAUZEITREGELUNG IM
BGB 8 2.2 DIE BAUZEITREGELUNG IN DER VOB TEIL A UND B 10 2.3 DIE
ANWENDBARKEIT DER VOB-REGELUNGEN AUF DEN BGB-WERKVERTRAG . 14 3 DIE
VEREINBARUNG VON AUSFUEHRUNGSFRISTEN ALS VERBINDLICHE VERTRAGSFRIST .
15 3.1 DIE BAUAUSFUEHRUNG BEI FEHLENDER VEREINBARUNG VON
AUSFUEHRUNGSFRISTEN 15 3.2 DIE VEREINBARUNG VERBINDLICHER VERTRAGSFRISTEN
IM SINNE DES § 5 NR. 1 VOB/B 17 3.2.1 DER AUSFUEHRUNGSBEGINN 18 3.2.2 DIE
EINZELFRISTEN 20 3.2.3 DIE AUSFUEHRUNGSFRIST ODER BAUZEIT 21 3.3 DIE
FESTLEGUNG UND BERECHNUNG DER AUSFUEHRUNGSFRISTEN 26 3.4 AENDERUNG UND
VERSCHIEBUNG VON VERTRAGSFRISTEN 27 4 DIE VEREINBARUNG VON
VERTRAGSSTRAFEN UNTER BERUECKSICHTIGUNG DES AGB-GESETZES BZW. DER §§ 305
FF. BGB N. F. (2002) 27 5 BAUZEIT UND BAULEISTUNG IM GEGENSEITIGEN
ABHAENGIGKEITSVERHAELTNIS 35 5.1 ALLGEMEINE GRUNDLAGEN 35 5.2 DIE
LEISTUNGSBESCHREIBUNG ALS GRUNDLAGE FUER DIE FESTLEGUNG DES BAU-SOLLS 36
5.2.1 DIE LEISTUNGSBESCHREIBUNG MIT LEISTUNGSVERZEICHNIS 40 5.2.2 DIE
FUNKTIONALE LEISTUNGSBESCHREIBUNG ODER LEISTUNGS- BESCHREIBUNG MIT
LEISTUNGSPROGRAMM 48 5.3 DAS RECHT DES AUFTRAGGEBERS ZUR ANORDNUNG VON
LEISTUNGSAENDERUNGEN UND ZUSATZLEISTUNGEN 55 IX INHALTSVERZEICHNIS SEITE
II DIE BAUAUSFUEHRUNG UND DIE BAUZEIT 59 1 DER RECHTZEITIGE BEGINN DER
BAUAUSFUEHRUNG 59 2 BAUFORTSCHRITT UND DESSEN ANGEMESSENE FOERDERUNG 61 3
DIE TERMINGERECHTE FERTIGSTELLUNG DER BAULEISTUNG 63 4 ANSPRUECHE DES
AUFTRAGGEBERS BEI VERZOEGERTER BAUAUSFUEHRUNG 65 4.1 ANSPRUECHE DES
BESTELLERS NACH DER GESETZLICHEN REGELUNG DES BGB-WERKVERTRAGSRECHTS 65
4.2 ANSPRUECHE DES AUFTRAGGEBERS NACH DER VOB/B 68 4.2.1 DER
SCHADENSERSATZANSPRUCH DES AUFTRAGGEBERS NACH §§ 5 NR. 4, 6 NR. 6 VOB/B
69 4.2.2 DAS KUENDIGUNGSRECHT DES AUFTRAGGEBERS NACH §§ 5 NR. 4, 8 NR. 3
VOB/B 73 4.2.3 DER VERTRAGSSTRAFENANSPRUCH DES AUFTRAGGEBERS NACH § 11
VOB/B 87 5 ANSPRUECHE DES AUFTRAGNEHMERS AUF BAUZEITVERLAENGERUNG INFOLGE
VON BEHINDERUNGEN GEMAESS § 6 NR. 2 VOB/B 91 5.1 BEHINDERUNG DURCH STREIK
ODER AUSSPERRUNG 92 5.2 BEHINDERUNG DURCH HOEHERE GEWALT ODER ANDERE
UNABWENDBARE UMSTAENDE 93 5.3 BEHINDERUNG DURCH WITTERUNGSVERHAELTNISSE 95
5.4 BEHINDERUNG DURCH UMSTAENDE AUS DEM RISIKOBEREICH DES AUFTRAGGEBERS
97 5.5 VERSPAETETE ODER MANGELHAFTE FERTIGSTELLUNG VON VORUNTERNEHMER-
LEISTUNGEN ALS BEHINDERUNG 108 5.6 DIE BEHINDERUNGSANZEIGE ODER
OFFENKUNDIGKEIT DER BEHINDERUNG (§ 6 NR. 1 VOB/B) 110 5.7 DIE BERECHNUNG
DER FRISTVERLAENGERUNG GEMAESS § 6 NR. 4 VOB/B 112 6 ANSPRUECHE DES
AUFTRAGNEHMERS AUF VERGUETUNGSANPASSUNG BEI BAUVERZOEGERUNGEN INFOLGE VON
LEISTUNGSAENDERUNGEN (§ 2 NR. 5 VOB/B) . 115 6.1 ALLGEMEINE GRUNDLAGEN
FUER EINEN MEHRVERGUETUNGSANSPRUCH 117 6.2 DER MEHRVERGUETUNGSANSPRUCH NACH
§ 2 NR. 5 VOB/B UND DESSEN VORAUSSETZUNGEN 120 6.2.1 DER
MEHRVERGUETUNGSANSPRUCH BEI UNKLAREN/UNVOLLSTAENDIGEN
LEISTUNGSBESCHREIBUNGEN 122 6.2.2 LEISTUNGSAENDERUNGEN ALS URSACHE VON
BAUABLAUFSTOERUNGEN UND GRUNDLAGE FUER EINE VERGUETUNGSANPASSUNG 125 6.2.3
ANDERE ANORDNUNGEN DES AUFTRAGGEBERS OHNE AENDERUNG DER LEISTUNG ALS
URSACHE VON BAUABLAUFSTOERUNGEN UND GRUNDLAGE FUER EINE
VERGUETUNGSANPASSUNG NACH § 2 NR. 5 VOB/B 136 6.2.4 ALTERNATIV- UND
EVENTUALPOSITIONEN ALS URSACHE VON BAUABLAUFSTOERUNGEN UND GRUNDLAGE FUER
EINE VERGUETUNGS- ANPASSUNG NACH § 2 NR. 5 VOB/B 147 6.3 BERECHNUNG DER
VERGUETUNGSANPASSUNG UNTER BERUECKSICHTIGUNG DER MEHR- UND MINDERKOSTEN (§
2 NR. 5 VOB/B) 167 6.4 ANFORDERUNGEN AN NACHTRAGSANGEBOTE UND DEREN
BEARBEITUNG 171 INHALTSVERZEICHNIS SEITE 6.5 BESONDERHEITEN BEI
NACHTRAGSFORDERUNGEN FUER AENDERUNGEN BEI NACHUNTERNEHMERLEISTUNGEN 183
6.6 VERGABEGEWINN UND VERGABEVERLUST BEI NACHTRAGSFORDERUNGEN 187 6.6.1
GRUNDLAGEN FUER DIE NACHTRAGSBERECHNUNG: 188 6.6.2 BEISPIELSFAELLE 189 7
DER SCHADENSERSATZANSPRUCH DES AUFTRAGNEHMERS AUS § 6 NR. 6 VOB/B 193
7.1 DIE ANSPRUCHSVORAUSSETZUNGEN DES § 6 NR. 6 VOB/B 195 7.2 VERSCHULDEN
DES AUFTRAGGEBERS UND MITVERSCHULDEN DES AUFTRAGNEHMERS 204 7.3
SONDERFALL: BEHINDERUNG DES AUFTRAGNEHMERS DURCH MANGELHAFTE ODER
VERSPAETETE VORUNTERNEHMERLEISTUNGEN 205 8 DER ZU ERSETZENDE
BEHINDERUNGSSCHADEN UND SEIN NACHWEIS 221 8.1 RECHTLICHE GRUNDLAGEN DER
SCHADENSBERECHNUNG 222 8.2 DIE ABSTRAKTE SCHADENSBERECHNUNG UND DAS
AEQUIVALENZKOSTENVERFAHREN 226 8.3 DIE KONKRETE SCHADENSBERECHNUNG 232
8.4 DIE SCHADENSSCHAETZUNG GEMAESS § 287 ZPO 238 8.5 MEHRWERTSTEUER AUF DIE
MEHRKOSTEN IM RAHMEN DES BEHINDERUNGS- SCHADENS 243 8.6
ABSCHLAGSZAHLUNGEN AUF DEN MEHRKOSTENERSTATTUNGSANSPRUCH 244 8.7 DIE
VERJAEHRUNG DES MEHRKOSTENERSTATTUNGSANSPRUCHES 246 8.8 DIE EINREDE DER
VORBEHALTLOSEN ANNAHME DER SCHLUSSZAHLUNG (§ 16 NR. 3 ABS. 2 VOB/B) 248
9 DER ENTSCHAEDIGUNGSANSPRUCH DES AUFTRAGNEHMERS GEMAESS § 642 BGB 249 9.1
MITWIRKUNGSPFLICHTEN DES AUFTRAGGEBERS 250 9.2 ANNAHME- ODER
GLAEUBIGERVERZUG DES AUFTRAGGEBERS 251 9.3 DIE BEHINDERUNGSANZEIGE GEMAESS
§ 6 NR. 1 VOB/B 254 9.4 ART UND HOEHE DER ENTSCHAEDIGUNG 255 IM
STREITVERMEIDUNG, STREITSCHLICHTUNG UND STREITENTSCHEIDUNG BEI
NACHTRAEGEN INFOLGE VON LEISTUNGSAENDERUNGEN UND/ODER BAUVERZOEGERUNGEN 257
1 STREITVERMEIDUNG 257 2 STREITSCHLICHTUNG 260 2.1 DIE BEDEUTUNG DER
REGELUNG DES § 18 NR. 2 VOB/B 261 2.2 VERFAHREN ZUR STREITBEILEGUNG
GEMAESS § 18 NR. 3 VOB/B (NOVEMBER 2006) 261 2.3 DIE BEDEUTUNG DER
REGELUNG DES § 18 NR. 4 VOB/B 263 2.4 STREITSCHLICHTUNG DURCH
SCHIEDSGUTACHTEN 264 * 2.5 STREITSCHLICHTUNG DURCH SELBSTAENDIGES
BEWEISVERFAHREN (§§485FF. ZPO) 267 3 SCHLICHTUNGS- UND
SCHIEDSGERICHTSVERFAHREN ALS ALTERNATIVE KONFLIKTLOESUNG . 268 3.1 DAS
SCHLICHTUNGSVERFAHREN NACH DER SO BAU : 270 3.2 DAS
SCHIEDSGERICHTSVERFAHREN NACH DER SOBAU ODER DER SGO BAU 272 XI
INHALTSVERZEICHNIS SEITE TEIL B DIE BAUBETRIEBLICHEN PROBLEME BEI
BAUVERZOEGERUNGEN UND LEISTUNGSAENDERUNGEN 279 1 KRITISCHE
BESTANDSAUFNAHME UND AKTUELLER STAND ZUR NACHWEISFUEHRUNG BEI
BAUABLAUFSTOERUNGEN 281 1.1 DIE AKTUALITAET DES THEMAS *BAUVERZOEGERUNGEN"
281 1.2 ANFORDERUNGEN DER RECHTSPRECHUNG 281 1.3 BISHERIGE VERFAHREN ZUR
NACHWEISFUEHRUNG UND DEREN NOTWENDIGE WEITERENTWICKLUNG 282 2 DER
TERMINPLAN ALS GRUNDLAGE FUER DIE FESTSTELLUNG VON BAUVERZOEGERUNGEN . 289
2.1 NOTWENDIGKEIT DER TERMINVERFOLGUNG 289 2.2 SOLL-, BZW.
SOLL-O-TERMINPLAN 289 2.2.1 DARSTELLUNG VON TERMINABLAEUFEN 289 2.2.2
ANFORDERUNGEN AN DEN TERMINPLAN 297 2.2.3 FESTLEGUNG MASSGEBENDER
EINFLUSSGROESSEN IM TERMINPLAN 299 2.3 IST-TERMINPLAN 305 2.3.1
ANFORDERUNGEN AN DEN IST-TERMINPLAN 305 2.3.2 HANDHABUNG DER
DOKUMENTATION IN FORM DES IST-TERMINPLANES . 306 3 NACHWEIS VON
EINZELVERZOEGERUNGEN IM TERMINPLAN 307 3.1 ADAEQUAT KAUSALER NACHWEIS
EINZELNER STOERUNGEN 307 3.2 DIE VERURSACHUNGSGRUPPEN VON
BAUVERZOEGERUNGEN 308 3.3 VERZOEGERUNGEN DURCH AENDERUNGEN DES
LEISTUNGSUMFANGES ODER -INHALTS 310 3.4 VERZOEGERUNGEN DURCH
BEHINDERUNGEN DES BAUABLAUFES 312 3.5 AUSFUEHRUNGSUNTERLAGEN 314 4
VORGEHENSWEISE EINER VERZOEGERUNGSBERECHNUNG 317 4.1 FESTLEGUNG DER
VERTRAGSDAUER 317 4.2 FESTLEGUNG DES SOLL-ABLAUFES 319 4.3 BEDEUTUNG
UEBERARBEITETER TERMINPLAENE ZUR ANPASSUNG AN DEN VERZOEGERTEN BAUABLAUF
320 4.4 EINARBEITUNG BEGRUENDETER VERZOEGERUNGEN IN DEN SOLL-0-TERMINPLAN
. 321 4.5 SEKUNDAERVERZOEGERUNGEN DURCH DAS WIEDERANLAUFEN DER
BAUARBEITEN . 327 4.6 SEKUNDAERVERZOEGERUNGEN DURCH JAHRESZEITLICHE
VERSCHIEBUNGEN 328 4.7 ERMITTLUNG EINER BEGRUENDETEN VERZOEGERUNG 329 4.8
VERZOEGERUNGSBERECHNUNG BEI EINER VIELZAHL VON BEHINDERUNGS- EINFLUESSEN
334 4.9 MOEGLICHKEITEN DER ABMINDERUNG VON VERZOEGERUNGEN 336 4.9.1
UMSTELLUNG DES BAUABLAUFES 336 4.9.2 BESCHLEUNIGUNGSMASSNAHMEN 337 4.10
ERMITTLUNG DER BEGRUENDETEN TATSAECHLICHEN VERZOEGERUNG 339 4.10.1
DOPPELKAUSALITAET/UEBERHOLENDE KAUSALITAET 339 4.10.2 PUFFERZEITEN UND
PUFFERKONTO 344 4.11 ERMITTLUNG DER BEGRUENDETEN GESAMTVERZOEGERUNG IM
VERGLEICH ZUM IST-ABLAUF 348 5 NEUERE VERFAHREN ZUR NACHWEISFUEHRUNG BEI
BAUABLAUFSTOERUNGEN 351 5.1 VORGEHENSWEISE NACH THODE 351 XII I
INHALTSVERZEICHNIS SEITE 5.2 VORSCHLAG I FUER EIN PRAKTIKABLERES
VERFAHREN ZUR BESSEREN NACHWEIS- FUEHRUNG BEI BAUABLAUFSTOERUNGEN (LST
GEST OERT - ^UNGESTOERT) 354 5.3 VORSCHLAG II FUER EIN PRAKTIKABLERES
VERFAHREN ZUR BESSEREN NACHWEISFUEHRUNG BEI BAUABLAUFSTOERUNGEN (SOLL' -
IST - SOII'PSQ) 360 5.4 VERGLEICH DER VORGEHENSWEISE VORSCHLAG I (IST
GESTOERT - IST UNGESTOERT) RNIT VORSCHLAG II (SOLL' - IST - SOLLEST)
ANHAND EINES KONKRETEN BEISPIELS 365 5.5 KRITISCHE WUERDIGUNG BEIDER
VERFAHREN 371 6 PRINZIPIELLE VORGEHENSWEISE ZUR FORTSCHREIBUNG EINES
SOLL-O-TERMINPLANS UNTER BERUECKSICHTUNG DES TATSAECHLICHEN BAUABLAUFS 373
6.1 EIN MEHRSTUFIGES NACHWEISVERFAHREN UNTER BERUECKSICHTIGUNG DES
TATSAECHLICHEN BAUABLAUFS 374 6.2 KONKRETES BEISPIEL ANHAND EINES
MEHRSTUFIGEN NACHWEISVERFAHRENS UNTER BERUECKSICHTIGUNG DES TATSAECHLICHEN
BAUABLAUFS 383 7 DOKUMENTATION VON VERZOEGERUNGEN 400 7.1 DOKUMENTATION
VON LEISTUNGSAENDERUNGEN ALS GRUNDLAGE FUER VERZOEGERUNGEN ' 401 7.1.1
AUFMASSE UND ABRECHNUNG 402 7.1.2 SOLL-IST-VERGLEICH 404 7.1.3 VERGLEICH
VON ANGEBOTS- UND AUSFUEHRUNGSPLAENEN 405 7.1.4 VERGLEICHE ZU ANDEREN
OBJEKTEN 407 7.2 FESTSTELLUNGEN IM TERMINPLAN 407 7.3
PLANLIEFERUNGSLISTE 408 7.4 ELEKTRONISCHES MANAGEMENT DER PLANUNG 411
7.5 BAUTAGESBERICHTE 412 7.6 DOKUMENTENMANAGEMENT : 415 7.7 FOTO- BZW.
VIDEODOKUMENTATION 416 7.8 BAUBESPRECHUNGSBERICHTE 416 7.9
BEHINDERUNGSANZEIGEN 420 7.10 STOERUNGSORIENTIERTE, INTEGRIERENDE
ELEKTRONISCHE DOKUMENTATION 422 8 ERFASSUNG UND BEWERTUNG DER MEHRKOSTEN
VON BAUVERZOEGERUNGEN UND LEISTUNGSAENDERUNGEN 43 1 8.1 DIE BASIS DER
KOSTENRECHNUNG IM BAUBETRIEB 431 8.2 ARTEN DER KOSTENBEWERTUNG 435 8.3
DIE BEDEUTUNG DER KALKULATION FUER DIE BEWERTUNG VON BAUZEITVERZOEGERUNGEN
454 8.4 MINDERLEISTUNGEN IM GESTOERTEN BAUABLAUF 465 8.5 ALLGEMEINE
GESCHAEFTSKOSTEN BEI EINER VERLAENGERUNG DER BAUZEIT 493 8.6 ALTERNATIV-
UND EVENTUALPOSITIONEN 498 8.7 BERECHNUNG EINER KUENDIGUNGSVERGUETUNG NACH
VOB TEIL B 517 8.8 AUFBAU UND HANDHABUNG DES
BAUABLAUF-KOSTEN-ZUORDNUNGSVERFAHRENS 530 8.9 NACHTRAG AUFSTELLEN,
EINREICHEN UND VERHANDELN 555 8.9.1 SINNVOLLER AUFBAU EINES NACHTRAGES
556 8.9.2 NACHTRAGSVERFOLGUNG 562 8.9.3 VERHANDLUNGEN UEBER NACHTRAEGE UND
SCHADENSERSATZFORDERUNGEN 565 9 BEISPIEL ZUR HANDHABUNG EINER
VERZOEGERUNGS- UND VERGUETUNGSBERECHNUNG . 569 XIII INHALTSVERZEICHNIS
SEITE 10 NACHTRAGSAUSARBEITUNG AUFGRUND EINER ANORDNUNG DES BAUHERRN
UEBER DEN BAUABLAUF 590 10.1 NACHTRAGSBEGRUENDUNG 590 10.2
NACHTRAGSKALKULATION 591 10.2.1 GRUNDLAGE DER URKALKULATION 591 10.2.2
ANWENDUNG DER URKALKULATION AUF DIE NACHTRAGSLEISTUNG 592 10.2.3
MATERIALPREISERHOEHUNGSKOSTEN 595 10.2.4 SONSTIGE MEHRKOSTEN 596 10.3
ZUSAMMENSTELLUNG ALLER BISHERIGEN MEHRKOSTEN 596 11
NACHTRAGSAUSARBEITUNG AUFGRUND EINER GEAENDERTEN LEISTUNG NACH § 2 NR. 5
VOB/B - GEAENDERTE TIEFENGRUENDUNG 597 SACHVERHALTSDARSTELLUNG UND
NACHTRAGSBEGRUENDUNG 597 11.1 VERTRAGSLEISTUNG (BAU-SOLL) 597 11.2
TATSAECHLICH AUSGEFUEHRTE LEISTUNGEN/NOTWENDIGE DATEN (BAU-IST) 597 11.3
SCHRIFTWECHSEL ZWISCHEN DEM AUFTRAGGEBER UND AUFTRAGNEHMER 597 11.4
BAUBETRIEBLICHE UND BAURECHTLICHE ANSPRUCHSGRUNDLAGE 599 11.5
ZUSAMMENSTELLUNG DER MEHRKOSTEN FUER DIE TIEFENGRUENDUNG 600 11.6
ERGAENZENDE HINWEISE ZU DEN NACHTRAGSLEISTUNGEN 600 12
NACHTRAGSAUSARBEITUNG AUFGRUND EINER ZUSAETZLICHEN LEISTUNG NACH § 2 NR.
6 VOB/B - HANGSICHERUNG UND BESCHLEUNIGUNGSMASSNAHMEN - 602 12.1
BESCHREIBUNG DER BAUMASSNAHME 602 12.2 GRUENDE UND URSACHEN FUER DIE
GEAENDERTEN UND ZUSAETZLICHEN BAULEISTUNGEN 602 12.3 ANMELDUNG UND
NACHWEIS DER ZUSAETZLICHEN LEISTUNGEN 603 12.4 BEISPIEL EINES
NACHTRAGSANGEBOTES 603 13 NACHTRAGSAUSARBEITUNG AUFGRUND
LEISTUNGSAENDERUNG WEGEN ABWEICHENDER GEBIRGEVERHAELTNISSE 614 13.1
VERTRAGSSOLL 614 13.2 NACHTRAGSBEGRUENDUNG 614 13.2.1 GEAENDERTE LEISTUNG
AUS GEAENDERTEN ANTEILEN DER AUSBRUCH- KLASSEN 614 13.2.2 ZUSAETZLICHE
SICHERUNGSMITTEL 614 13.2.3 LAENGERE SPIESSE 615 13.2.4 MEHRAUFWAND
EINPRESSGUT 615 13.3 BERECHNUNG DER BAUZEITVERZOEGERUNG 615 13.3.1
VERMINDERTE VORTRIEBSLEISTUNG 615 13.4 NACHTRAGSKALKULATION 619 13.4.1
GRUNDLAGE DER URKALKULATION : 619 13.4.2 ZUSAETZLICHE
BAUSTELLENGEMEINKOSTEN ALS VERZOEGERUNGSKOSTEN . 619 14
NACHTRAGSAUSARBEITUNG AUFGRUND MENGENMINDERUNGEN - KEINE LEISTUNGS-
AENDERUNG 624 14.1 BEGRUENDUNG DES MEHRKOSTENANSPRUCHES 624 14.2 MEHR- UND
MINDERKOSTENBERECHNUNG 625 XIV INHALTSVERZEICHNIS SEITE 15 VEREINFACHTES
BEISPIEL FUER DIE ABRECHNUNG EINES GEKUENDIGTEN PAUSCHAL- VERTRAGES 629
15.1 AUFSCHLUESSELUNG DES VERTRAGSPREISES 629 15.2 AUFSCHLUESSELUNG DER
BAUSTELLENGEMEINKOSTEN 630 15.3 BESTIMMUNG DER ERBRACHTEN LEISTUNG 631
15.4 ERMITTLUNG DER ERSPARTEN AUFWENDUNGEN 632 16 BEISPIEL FUER DIE
ERMITTLUNG DER BAUZEITVERZOEGERUNG 636 16.1 EINFUEHRUNG UND BESCHREIBUNG
DER BAUMASSNAHME 636 16.2 PRINZIPIELLE (METHODISCHE) VORGEHENSWEISE 638
16.2.1 STUFE 1: BEZEICHNUNG DER STOERUNG/BEHINDERUNG 638 16.2.2 STUFE 2:
SACHVERHALTSDARSTELLUNG 639 16.2.3 STUFE 3: SCHRIFTVERKEHRSAUSWERTUNG
639 16.2.4 STUFE 4: ERGEBNIS SCHRIFTVERKEHRSAUSWERTUNG UND
ANSPRUCHSGRUNDLAGE 640 16.2.5 STUFE 5: BERECHNUNG DER ANSETZBAREN
STOERUNGS-/BEHINDERUNGS- DAUER 640 16.2.6 STUFE 6: MODIFIZIERUNG DES
LETZTGUELTIGEN SOLL'-TERMINPLANS 640 16.3 ERMITTLUNG DER MASSGEBENDEN
BAUZEITVERZOEGERUNG 645 ANHANG 1: VOB TEIL B 651 ANHANG 2: LEITFADEN ZUR
VERGUETUNG BEI NACHTRAEGEN 669 STICHWORTVERZEICHNIS 699 XV |
| adam_txt |
BAUVERZOEGERUNG UND LEISTUNGSAENDERUNG RECHTLICHE UND BAUBETRIEBLICHE
PROBLEME UND IHRE LOESUNGEN VON PROF. DR. KLAUS VYGEN VORS. RICHTER AM
OLG DUESSELDORF A. D. HONORARPROFESSOR TU DARMSTADT UNIV.-PROF. DR.-ING.
EBERHARD SCHUBERT TU DARMSTADT, INSTITUT FUER BAUBETRIEB
INGENIEURSOZIETAET FUER BAUBERATUNG PROF. SCHUBERT - PROF. REISTER PROF.
DR.-ING. ANDREAS LANG HOCHSCHULE DARMSTADT, FACHGEBIET BAUWIRTSCHAFT
PROF. DR. LANG * HOLZ * RASCH INGENIEUR-SACHVERSTAENDIGEN-PARTNERSCHAFT
5., NEUBEARBEITETE UND ERWEITERTE AUFLAGE 2008 WERNER VERLAG
INHALTSVERZEICHNIS SEITE ABKUERZUNGSVERZEICHNIS XVII LITERATURVERZEICHNIS
XXI TEILA DIE RECHTLICHEN PROBLEME BEI BAUVERZOEGERUNGEN UND
LEISTUNGSAENDERUNGEN UND DEREN LOESUNGEN 1 I DIE RECHTLICHEN GRUNDLAGEN
DER BAUZEIT UND DIE VERTRAGSGESTALTUNG 3 1 DIE BEDEUTUNG DER BAUZEIT 3
1.1 DIE RECHTLICHE BEDEUTUNG DER BAUZEIT 3 1.2 DIE BAUBETRIEBLICHE
BEDEUTUNG DER BAUZEIT 4 1.3 DIE BEDEUTUNG DER BAUZEIT FUER DEN
AUFTRAGGEBER 5 1.4 DIE BEDEUTUNG DER BAUZEIT FUER DEN AUFTRAGNEHMER 6 1.5
SCHLUSSFOLGERUNG: AUFSTELLUNG EINES BAUZEITENPLANES 6 2 DIE REGELUNG DER
BAUZEIT IM BGB UND IN DER VOB TEIL A UND B 8 2.1 DIE BAUZEITREGELUNG IM
BGB 8 2.2 DIE BAUZEITREGELUNG IN DER VOB TEIL A UND B 10 2.3 DIE
ANWENDBARKEIT DER VOB-REGELUNGEN AUF DEN BGB-WERKVERTRAG . 14 3 DIE
VEREINBARUNG VON AUSFUEHRUNGSFRISTEN ALS VERBINDLICHE VERTRAGSFRIST .
15 3.1 DIE BAUAUSFUEHRUNG BEI FEHLENDER VEREINBARUNG VON
AUSFUEHRUNGSFRISTEN 15 3.2 DIE VEREINBARUNG VERBINDLICHER VERTRAGSFRISTEN
IM SINNE DES § 5 NR. 1 VOB/B 17 3.2.1 DER AUSFUEHRUNGSBEGINN 18 3.2.2 DIE
EINZELFRISTEN 20 3.2.3 DIE AUSFUEHRUNGSFRIST ODER BAUZEIT 21 3.3 DIE
FESTLEGUNG UND BERECHNUNG DER AUSFUEHRUNGSFRISTEN 26 3.4 AENDERUNG UND
VERSCHIEBUNG VON VERTRAGSFRISTEN 27 4 DIE VEREINBARUNG VON
VERTRAGSSTRAFEN UNTER BERUECKSICHTIGUNG DES AGB-GESETZES BZW. DER §§ 305
FF. BGB N. F. (2002) 27 5 BAUZEIT UND BAULEISTUNG IM GEGENSEITIGEN
ABHAENGIGKEITSVERHAELTNIS 35 5.1 ALLGEMEINE GRUNDLAGEN 35 5.2 DIE
LEISTUNGSBESCHREIBUNG ALS GRUNDLAGE FUER DIE FESTLEGUNG DES BAU-SOLLS 36
5.2.1 DIE LEISTUNGSBESCHREIBUNG MIT LEISTUNGSVERZEICHNIS 40 5.2.2 DIE
FUNKTIONALE LEISTUNGSBESCHREIBUNG ODER LEISTUNGS- BESCHREIBUNG MIT
LEISTUNGSPROGRAMM 48 5.3 DAS RECHT DES AUFTRAGGEBERS ZUR ANORDNUNG VON
LEISTUNGSAENDERUNGEN UND ZUSATZLEISTUNGEN 55 IX INHALTSVERZEICHNIS SEITE
II DIE BAUAUSFUEHRUNG UND DIE BAUZEIT 59 1 DER RECHTZEITIGE BEGINN DER
BAUAUSFUEHRUNG 59 2 BAUFORTSCHRITT UND DESSEN ANGEMESSENE FOERDERUNG 61 3
DIE TERMINGERECHTE FERTIGSTELLUNG DER BAULEISTUNG 63 4 ANSPRUECHE DES
AUFTRAGGEBERS BEI VERZOEGERTER BAUAUSFUEHRUNG 65 4.1 ANSPRUECHE DES
BESTELLERS NACH DER GESETZLICHEN REGELUNG DES BGB-WERKVERTRAGSRECHTS 65
4.2 ANSPRUECHE DES AUFTRAGGEBERS NACH DER VOB/B 68 4.2.1 DER
SCHADENSERSATZANSPRUCH DES AUFTRAGGEBERS NACH §§ 5 NR. 4, 6 NR. 6 VOB/B
69 4.2.2 DAS KUENDIGUNGSRECHT DES AUFTRAGGEBERS NACH §§ 5 NR. 4, 8 NR. 3
VOB/B 73 4.2.3 DER VERTRAGSSTRAFENANSPRUCH DES AUFTRAGGEBERS NACH § 11
VOB/B 87 5 ANSPRUECHE DES AUFTRAGNEHMERS AUF BAUZEITVERLAENGERUNG INFOLGE
VON BEHINDERUNGEN GEMAESS § 6 NR. 2 VOB/B 91 5.1 BEHINDERUNG DURCH STREIK
ODER AUSSPERRUNG 92 5.2 BEHINDERUNG DURCH HOEHERE GEWALT ODER ANDERE
UNABWENDBARE UMSTAENDE 93 5.3 BEHINDERUNG DURCH WITTERUNGSVERHAELTNISSE 95
5.4 BEHINDERUNG DURCH UMSTAENDE AUS DEM RISIKOBEREICH DES AUFTRAGGEBERS
97 5.5 VERSPAETETE ODER MANGELHAFTE FERTIGSTELLUNG VON VORUNTERNEHMER-
LEISTUNGEN ALS BEHINDERUNG 108 5.6 DIE BEHINDERUNGSANZEIGE ODER
OFFENKUNDIGKEIT DER BEHINDERUNG (§ 6 NR. 1 VOB/B) 110 5.7 DIE BERECHNUNG
DER FRISTVERLAENGERUNG GEMAESS § 6 NR. 4 VOB/B 112 6 ANSPRUECHE DES
AUFTRAGNEHMERS AUF VERGUETUNGSANPASSUNG BEI BAUVERZOEGERUNGEN INFOLGE VON
LEISTUNGSAENDERUNGEN (§ 2 NR. 5 VOB/B) . 115 6.1 ALLGEMEINE GRUNDLAGEN
FUER EINEN MEHRVERGUETUNGSANSPRUCH 117 6.2 DER MEHRVERGUETUNGSANSPRUCH NACH
§ 2 NR. 5 VOB/B UND DESSEN VORAUSSETZUNGEN 120 6.2.1 DER
MEHRVERGUETUNGSANSPRUCH BEI UNKLAREN/UNVOLLSTAENDIGEN
LEISTUNGSBESCHREIBUNGEN 122 6.2.2 LEISTUNGSAENDERUNGEN ALS URSACHE VON
BAUABLAUFSTOERUNGEN UND GRUNDLAGE FUER EINE VERGUETUNGSANPASSUNG 125 6.2.3
ANDERE ANORDNUNGEN DES AUFTRAGGEBERS OHNE AENDERUNG DER LEISTUNG ALS
URSACHE VON BAUABLAUFSTOERUNGEN UND GRUNDLAGE FUER EINE
VERGUETUNGSANPASSUNG NACH § 2 NR. 5 VOB/B 136 6.2.4 ALTERNATIV- UND
EVENTUALPOSITIONEN ALS URSACHE VON BAUABLAUFSTOERUNGEN UND GRUNDLAGE FUER
EINE VERGUETUNGS- ANPASSUNG NACH § 2 NR. 5 VOB/B 147 6.3 BERECHNUNG DER
VERGUETUNGSANPASSUNG UNTER BERUECKSICHTIGUNG DER MEHR- UND MINDERKOSTEN (§
2 NR. 5 VOB/B) 167 6.4 ANFORDERUNGEN AN NACHTRAGSANGEBOTE UND DEREN
BEARBEITUNG 171 INHALTSVERZEICHNIS SEITE 6.5 BESONDERHEITEN BEI
NACHTRAGSFORDERUNGEN FUER AENDERUNGEN BEI NACHUNTERNEHMERLEISTUNGEN 183
6.6 VERGABEGEWINN UND VERGABEVERLUST BEI NACHTRAGSFORDERUNGEN 187 6.6.1
GRUNDLAGEN FUER DIE NACHTRAGSBERECHNUNG: 188 6.6.2 BEISPIELSFAELLE 189 7
DER SCHADENSERSATZANSPRUCH DES AUFTRAGNEHMERS AUS § 6 NR. 6 VOB/B 193
7.1 DIE ANSPRUCHSVORAUSSETZUNGEN DES § 6 NR. 6 VOB/B 195 7.2 VERSCHULDEN
DES AUFTRAGGEBERS UND MITVERSCHULDEN DES AUFTRAGNEHMERS 204 7.3
SONDERFALL: BEHINDERUNG DES AUFTRAGNEHMERS DURCH MANGELHAFTE ODER
VERSPAETETE VORUNTERNEHMERLEISTUNGEN 205 8 DER ZU ERSETZENDE
BEHINDERUNGSSCHADEN UND SEIN NACHWEIS 221 8.1 RECHTLICHE GRUNDLAGEN DER
SCHADENSBERECHNUNG 222 8.2 DIE ABSTRAKTE SCHADENSBERECHNUNG UND DAS
AEQUIVALENZKOSTENVERFAHREN 226 8.3 DIE KONKRETE SCHADENSBERECHNUNG 232
8.4 DIE SCHADENSSCHAETZUNG GEMAESS § 287 ZPO 238 8.5 MEHRWERTSTEUER AUF DIE
MEHRKOSTEN IM RAHMEN DES BEHINDERUNGS- SCHADENS 243 8.6
ABSCHLAGSZAHLUNGEN AUF DEN MEHRKOSTENERSTATTUNGSANSPRUCH 244 8.7 DIE
VERJAEHRUNG DES MEHRKOSTENERSTATTUNGSANSPRUCHES 246 8.8 DIE EINREDE DER
VORBEHALTLOSEN ANNAHME DER SCHLUSSZAHLUNG (§ 16 NR. 3 ABS. 2 VOB/B) 248
9 DER ENTSCHAEDIGUNGSANSPRUCH DES AUFTRAGNEHMERS GEMAESS § 642 BGB 249 9.1
MITWIRKUNGSPFLICHTEN DES AUFTRAGGEBERS 250 9.2 ANNAHME- ODER
GLAEUBIGERVERZUG DES AUFTRAGGEBERS 251 9.3 DIE BEHINDERUNGSANZEIGE GEMAESS
§ 6 NR. 1 VOB/B 254 9.4 ART UND HOEHE DER ENTSCHAEDIGUNG 255 IM
STREITVERMEIDUNG, STREITSCHLICHTUNG UND STREITENTSCHEIDUNG BEI
NACHTRAEGEN INFOLGE VON LEISTUNGSAENDERUNGEN UND/ODER BAUVERZOEGERUNGEN 257
1 STREITVERMEIDUNG 257 2 STREITSCHLICHTUNG 260 2.1 DIE BEDEUTUNG DER
REGELUNG DES § 18 NR. 2 VOB/B 261 2.2 VERFAHREN ZUR STREITBEILEGUNG
GEMAESS § 18 NR. 3 VOB/B (NOVEMBER 2006) 261 2.3 DIE BEDEUTUNG DER
REGELUNG DES § 18 NR. 4 VOB/B 263 2.4 STREITSCHLICHTUNG DURCH
SCHIEDSGUTACHTEN 264 * 2.5 STREITSCHLICHTUNG DURCH SELBSTAENDIGES
BEWEISVERFAHREN (§§485FF. ZPO) 267 3 SCHLICHTUNGS- UND
SCHIEDSGERICHTSVERFAHREN ALS ALTERNATIVE KONFLIKTLOESUNG . 268 3.1 DAS
SCHLICHTUNGSVERFAHREN NACH DER SO BAU : 270 3.2 DAS
SCHIEDSGERICHTSVERFAHREN NACH DER SOBAU ODER DER SGO BAU 272 XI
INHALTSVERZEICHNIS SEITE TEIL B DIE BAUBETRIEBLICHEN PROBLEME BEI
BAUVERZOEGERUNGEN UND LEISTUNGSAENDERUNGEN 279 1 KRITISCHE
BESTANDSAUFNAHME UND AKTUELLER STAND ZUR NACHWEISFUEHRUNG BEI
BAUABLAUFSTOERUNGEN 281 1.1 DIE AKTUALITAET DES THEMAS *BAUVERZOEGERUNGEN"
281 1.2 ANFORDERUNGEN DER RECHTSPRECHUNG 281 1.3 BISHERIGE VERFAHREN ZUR
NACHWEISFUEHRUNG UND DEREN NOTWENDIGE WEITERENTWICKLUNG 282 2 DER
TERMINPLAN ALS GRUNDLAGE FUER DIE FESTSTELLUNG VON BAUVERZOEGERUNGEN . 289
2.1 NOTWENDIGKEIT DER TERMINVERFOLGUNG 289 2.2 SOLL-, BZW.
SOLL-O-TERMINPLAN 289 2.2.1 DARSTELLUNG VON TERMINABLAEUFEN 289 2.2.2
ANFORDERUNGEN AN DEN TERMINPLAN 297 2.2.3 FESTLEGUNG MASSGEBENDER
EINFLUSSGROESSEN IM TERMINPLAN 299 2.3 IST-TERMINPLAN 305 2.3.1
ANFORDERUNGEN AN DEN IST-TERMINPLAN 305 2.3.2 HANDHABUNG DER
DOKUMENTATION IN FORM DES IST-TERMINPLANES . 306 3 NACHWEIS VON
EINZELVERZOEGERUNGEN IM TERMINPLAN 307 3.1 ADAEQUAT KAUSALER NACHWEIS
EINZELNER STOERUNGEN 307 3.2 DIE VERURSACHUNGSGRUPPEN VON
BAUVERZOEGERUNGEN 308 3.3 VERZOEGERUNGEN DURCH AENDERUNGEN DES
LEISTUNGSUMFANGES ODER -INHALTS 310 3.4 VERZOEGERUNGEN DURCH
BEHINDERUNGEN DES BAUABLAUFES 312 3.5 AUSFUEHRUNGSUNTERLAGEN 314 4
VORGEHENSWEISE EINER VERZOEGERUNGSBERECHNUNG 317 4.1 FESTLEGUNG DER
VERTRAGSDAUER 317 4.2 FESTLEGUNG DES SOLL-ABLAUFES 319 4.3 BEDEUTUNG
UEBERARBEITETER TERMINPLAENE ZUR ANPASSUNG AN DEN VERZOEGERTEN BAUABLAUF
320 4.4 EINARBEITUNG BEGRUENDETER VERZOEGERUNGEN IN DEN SOLL-0-TERMINPLAN
. 321 4.5 SEKUNDAERVERZOEGERUNGEN DURCH DAS WIEDERANLAUFEN DER
BAUARBEITEN . 327 4.6 SEKUNDAERVERZOEGERUNGEN DURCH JAHRESZEITLICHE
VERSCHIEBUNGEN 328 4.7 ERMITTLUNG EINER BEGRUENDETEN VERZOEGERUNG 329 4.8
VERZOEGERUNGSBERECHNUNG BEI EINER VIELZAHL VON BEHINDERUNGS- EINFLUESSEN
334 4.9 MOEGLICHKEITEN DER ABMINDERUNG VON VERZOEGERUNGEN 336 4.9.1
UMSTELLUNG DES BAUABLAUFES 336 4.9.2 BESCHLEUNIGUNGSMASSNAHMEN 337 4.10
ERMITTLUNG DER BEGRUENDETEN TATSAECHLICHEN VERZOEGERUNG 339 4.10.1
DOPPELKAUSALITAET/UEBERHOLENDE KAUSALITAET 339 4.10.2 PUFFERZEITEN UND
PUFFERKONTO 344 4.11 ERMITTLUNG DER BEGRUENDETEN GESAMTVERZOEGERUNG IM
VERGLEICH ZUM IST-ABLAUF 348 5 NEUERE VERFAHREN ZUR NACHWEISFUEHRUNG BEI
BAUABLAUFSTOERUNGEN 351 5.1 VORGEHENSWEISE NACH THODE 351 XII I
INHALTSVERZEICHNIS SEITE 5.2 VORSCHLAG I FUER EIN PRAKTIKABLERES
VERFAHREN ZUR BESSEREN NACHWEIS- FUEHRUNG BEI BAUABLAUFSTOERUNGEN (LST
GEST OERT - ^UNGESTOERT) 354 5.3 VORSCHLAG II FUER EIN PRAKTIKABLERES
VERFAHREN ZUR BESSEREN NACHWEISFUEHRUNG BEI BAUABLAUFSTOERUNGEN (SOLL' -
IST - SOII'PSQ) 360 5.4 VERGLEICH DER VORGEHENSWEISE VORSCHLAG I (IST
GESTOERT - IST UNGESTOERT) RNIT VORSCHLAG II (SOLL' - IST - SOLLEST)
ANHAND EINES KONKRETEN BEISPIELS 365 5.5 KRITISCHE WUERDIGUNG BEIDER
VERFAHREN 371 6 PRINZIPIELLE VORGEHENSWEISE ZUR FORTSCHREIBUNG EINES
SOLL-O-TERMINPLANS UNTER BERUECKSICHTUNG DES TATSAECHLICHEN BAUABLAUFS 373
6.1 EIN MEHRSTUFIGES NACHWEISVERFAHREN UNTER BERUECKSICHTIGUNG DES
TATSAECHLICHEN BAUABLAUFS 374 6.2 KONKRETES BEISPIEL ANHAND EINES
MEHRSTUFIGEN NACHWEISVERFAHRENS UNTER BERUECKSICHTIGUNG DES TATSAECHLICHEN
BAUABLAUFS 383 7 DOKUMENTATION VON VERZOEGERUNGEN 400 7.1 DOKUMENTATION
VON LEISTUNGSAENDERUNGEN ALS GRUNDLAGE FUER VERZOEGERUNGEN ' 401 7.1.1
AUFMASSE UND ABRECHNUNG 402 7.1.2 SOLL-IST-VERGLEICH 404 7.1.3 VERGLEICH
VON ANGEBOTS- UND AUSFUEHRUNGSPLAENEN 405 7.1.4 VERGLEICHE ZU ANDEREN
OBJEKTEN 407 7.2 FESTSTELLUNGEN IM TERMINPLAN 407 7.3
PLANLIEFERUNGSLISTE 408 7.4 ELEKTRONISCHES MANAGEMENT DER PLANUNG 411
7.5 BAUTAGESBERICHTE 412 7.6 DOKUMENTENMANAGEMENT : 415 7.7 FOTO- BZW.
VIDEODOKUMENTATION 416 7.8 BAUBESPRECHUNGSBERICHTE 416 7.9
BEHINDERUNGSANZEIGEN 420 7.10 STOERUNGSORIENTIERTE, INTEGRIERENDE
ELEKTRONISCHE DOKUMENTATION 422 8 ERFASSUNG UND BEWERTUNG DER MEHRKOSTEN
VON BAUVERZOEGERUNGEN UND LEISTUNGSAENDERUNGEN 43 1 8.1 DIE BASIS DER
KOSTENRECHNUNG IM BAUBETRIEB 431 8.2 ARTEN DER KOSTENBEWERTUNG 435 8.3
DIE BEDEUTUNG DER KALKULATION FUER DIE BEWERTUNG VON BAUZEITVERZOEGERUNGEN
454 8.4 MINDERLEISTUNGEN IM GESTOERTEN BAUABLAUF 465 8.5 ALLGEMEINE
GESCHAEFTSKOSTEN BEI EINER VERLAENGERUNG DER BAUZEIT 493 8.6 ALTERNATIV-
UND EVENTUALPOSITIONEN 498 8.7 BERECHNUNG EINER KUENDIGUNGSVERGUETUNG NACH
VOB TEIL B 517 8.8 AUFBAU UND HANDHABUNG DES
BAUABLAUF-KOSTEN-ZUORDNUNGSVERFAHRENS 530 8.9 NACHTRAG AUFSTELLEN,
EINREICHEN UND VERHANDELN 555 8.9.1 SINNVOLLER AUFBAU EINES NACHTRAGES
556 8.9.2 NACHTRAGSVERFOLGUNG 562 8.9.3 VERHANDLUNGEN UEBER NACHTRAEGE UND
SCHADENSERSATZFORDERUNGEN 565 9 BEISPIEL ZUR HANDHABUNG EINER
VERZOEGERUNGS- UND VERGUETUNGSBERECHNUNG . 569 XIII INHALTSVERZEICHNIS
SEITE 10 NACHTRAGSAUSARBEITUNG AUFGRUND EINER ANORDNUNG DES BAUHERRN
UEBER DEN BAUABLAUF 590 10.1 NACHTRAGSBEGRUENDUNG 590 10.2
NACHTRAGSKALKULATION 591 10.2.1 GRUNDLAGE DER URKALKULATION 591 10.2.2
ANWENDUNG DER URKALKULATION AUF DIE NACHTRAGSLEISTUNG 592 10.2.3
MATERIALPREISERHOEHUNGSKOSTEN 595 10.2.4 SONSTIGE MEHRKOSTEN 596 10.3
ZUSAMMENSTELLUNG ALLER BISHERIGEN MEHRKOSTEN 596 11
NACHTRAGSAUSARBEITUNG AUFGRUND EINER GEAENDERTEN LEISTUNG NACH § 2 NR. 5
VOB/B - GEAENDERTE TIEFENGRUENDUNG 597 SACHVERHALTSDARSTELLUNG UND
NACHTRAGSBEGRUENDUNG 597 11.1 VERTRAGSLEISTUNG (BAU-SOLL) 597 11.2
TATSAECHLICH AUSGEFUEHRTE LEISTUNGEN/NOTWENDIGE DATEN (BAU-IST) 597 11.3
SCHRIFTWECHSEL ZWISCHEN DEM AUFTRAGGEBER UND AUFTRAGNEHMER 597 11.4
BAUBETRIEBLICHE UND BAURECHTLICHE ANSPRUCHSGRUNDLAGE 599 11.5
ZUSAMMENSTELLUNG DER MEHRKOSTEN FUER DIE TIEFENGRUENDUNG 600 11.6
ERGAENZENDE HINWEISE ZU DEN NACHTRAGSLEISTUNGEN 600 12
NACHTRAGSAUSARBEITUNG AUFGRUND EINER ZUSAETZLICHEN LEISTUNG NACH § 2 NR.
6 VOB/B - HANGSICHERUNG UND BESCHLEUNIGUNGSMASSNAHMEN - 602 12.1
BESCHREIBUNG DER BAUMASSNAHME 602 12.2 GRUENDE UND URSACHEN FUER DIE
GEAENDERTEN UND ZUSAETZLICHEN BAULEISTUNGEN 602 12.3 ANMELDUNG UND
NACHWEIS DER ZUSAETZLICHEN LEISTUNGEN 603 12.4 BEISPIEL EINES
NACHTRAGSANGEBOTES 603 13 NACHTRAGSAUSARBEITUNG AUFGRUND
LEISTUNGSAENDERUNG WEGEN ABWEICHENDER GEBIRGEVERHAELTNISSE 614 13.1
VERTRAGSSOLL 614 13.2 NACHTRAGSBEGRUENDUNG 614 13.2.1 GEAENDERTE LEISTUNG
AUS GEAENDERTEN ANTEILEN DER AUSBRUCH- KLASSEN 614 13.2.2 ZUSAETZLICHE
SICHERUNGSMITTEL 614 13.2.3 LAENGERE SPIESSE 615 13.2.4 MEHRAUFWAND
EINPRESSGUT 615 13.3 BERECHNUNG DER BAUZEITVERZOEGERUNG 615 13.3.1
VERMINDERTE VORTRIEBSLEISTUNG 615 13.4 NACHTRAGSKALKULATION 619 13.4.1
GRUNDLAGE DER URKALKULATION : 619 13.4.2 ZUSAETZLICHE
BAUSTELLENGEMEINKOSTEN ALS VERZOEGERUNGSKOSTEN . 619 14
NACHTRAGSAUSARBEITUNG AUFGRUND MENGENMINDERUNGEN - KEINE LEISTUNGS-
AENDERUNG 624 14.1 BEGRUENDUNG DES MEHRKOSTENANSPRUCHES 624 14.2 MEHR- UND
MINDERKOSTENBERECHNUNG 625 XIV INHALTSVERZEICHNIS SEITE 15 VEREINFACHTES
BEISPIEL FUER DIE ABRECHNUNG EINES GEKUENDIGTEN PAUSCHAL- VERTRAGES 629
15.1 AUFSCHLUESSELUNG DES VERTRAGSPREISES 629 15.2 AUFSCHLUESSELUNG DER
BAUSTELLENGEMEINKOSTEN 630 15.3 BESTIMMUNG DER ERBRACHTEN LEISTUNG 631
15.4 ERMITTLUNG DER ERSPARTEN AUFWENDUNGEN 632 16 BEISPIEL FUER DIE
ERMITTLUNG DER BAUZEITVERZOEGERUNG 636 16.1 EINFUEHRUNG UND BESCHREIBUNG
DER BAUMASSNAHME 636 16.2 PRINZIPIELLE (METHODISCHE) VORGEHENSWEISE 638
16.2.1 STUFE 1: BEZEICHNUNG DER STOERUNG/BEHINDERUNG 638 16.2.2 STUFE 2:
SACHVERHALTSDARSTELLUNG 639 16.2.3 STUFE 3: SCHRIFTVERKEHRSAUSWERTUNG
639 16.2.4 STUFE 4: ERGEBNIS SCHRIFTVERKEHRSAUSWERTUNG UND
ANSPRUCHSGRUNDLAGE 640 16.2.5 STUFE 5: BERECHNUNG DER ANSETZBAREN
STOERUNGS-/BEHINDERUNGS- DAUER 640 16.2.6 STUFE 6: MODIFIZIERUNG DES
LETZTGUELTIGEN SOLL'-TERMINPLANS 640 16.3 ERMITTLUNG DER MASSGEBENDEN
BAUZEITVERZOEGERUNG 645 ANHANG 1: VOB TEIL B 651 ANHANG 2: LEITFADEN ZUR
VERGUETUNG BEI NACHTRAEGEN 669 STICHWORTVERZEICHNIS 699 XV |
| any_adam_object | 1 |
| any_adam_object_boolean | 1 |
| author | Vygen, Klaus 1939-2011 Schubert, Eberhard Lang, Andreas |
| author_GND | (DE-588)115387498 |
| author_facet | Vygen, Klaus 1939-2011 Schubert, Eberhard Lang, Andreas |
| author_role | aut aut aut |
| author_sort | Vygen, Klaus 1939-2011 |
| author_variant | k v kv e s es a l al |
| building | Verbundindex |
| bvnumber | BV023012474 |
| classification_rvk | PD 4768 ZI 3800 |
| classification_tum | BAU 080f |
| ctrlnum | (OCoLC)219461709 (DE-599)DNB983871779 |
| dewey-full | 346.43024 |
| dewey-hundreds | 300 - Social sciences |
| dewey-ones | 346 - Private law |
| dewey-raw | 346.43024 |
| dewey-search | 346.43024 |
| dewey-sort | 3346.43024 |
| dewey-tens | 340 - Law |
| discipline | Rechtswissenschaft Bauingenieurwesen |
| discipline_str_mv | Rechtswissenschaft Bauingenieurwesen |
| edition | 5., neubearb. und erw. Aufl. |
| format | Book |
| fullrecord | <?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><collection xmlns="http://www.loc.gov/MARC21/slim"><record><leader>00000nam a2200000 c 4500</leader><controlfield tag="001">BV023012474</controlfield><controlfield tag="003">DE-604</controlfield><controlfield tag="005">20150707</controlfield><controlfield tag="007">t|</controlfield><controlfield tag="008">071120s2008 gw d||| |||| 00||| ger d</controlfield><datafield tag="015" ind1=" " ind2=" "><subfield code="a">07,N20,0779</subfield><subfield code="2">dnb</subfield></datafield><datafield tag="016" ind1="7" ind2=" "><subfield code="a">983871779</subfield><subfield code="2">DE-101</subfield></datafield><datafield tag="020" ind1=" " ind2=" "><subfield code="a">9783804138780</subfield><subfield code="c">Gb. : ca. EUR 120.00, ca. EUR 106.00 (Subskr.Pr.)</subfield><subfield code="9">978-3-8041-3878-0</subfield></datafield><datafield tag="024" ind1="3" ind2=" "><subfield code="a">9783804138780</subfield></datafield><datafield tag="035" ind1=" " ind2=" "><subfield code="a">(OCoLC)219461709</subfield></datafield><datafield tag="035" ind1=" " ind2=" "><subfield code="a">(DE-599)DNB983871779</subfield></datafield><datafield tag="040" ind1=" " ind2=" "><subfield code="a">DE-604</subfield><subfield code="b">ger</subfield><subfield code="e">rakddb</subfield></datafield><datafield tag="041" ind1="0" ind2=" "><subfield code="a">ger</subfield></datafield><datafield tag="044" ind1=" " ind2=" "><subfield code="a">gw</subfield><subfield code="c">DE</subfield></datafield><datafield tag="049" ind1=" " ind2=" "><subfield code="a">DE-898</subfield><subfield code="a">DE-91</subfield><subfield code="a">DE-12</subfield><subfield code="a">DE-Aug4</subfield><subfield code="a">DE-19</subfield><subfield code="a">DE-634</subfield><subfield code="a">DE-858</subfield><subfield code="a">DE-92</subfield><subfield code="a">DE-188</subfield></datafield><datafield tag="082" ind1="0" ind2=" "><subfield code="a">346.43024</subfield><subfield code="2">22/ger</subfield></datafield><datafield tag="084" ind1=" " ind2=" "><subfield code="a">PD 4768</subfield><subfield code="0">(DE-625)135247:251</subfield><subfield code="2">rvk</subfield></datafield><datafield tag="084" ind1=" " ind2=" "><subfield code="a">ZI 3800</subfield><subfield code="0">(DE-625)156399:</subfield><subfield code="2">rvk</subfield></datafield><datafield tag="084" ind1=" " ind2=" "><subfield code="a">340</subfield><subfield code="2">sdnb</subfield></datafield><datafield tag="084" ind1=" " ind2=" "><subfield code="a">BAU 080f</subfield><subfield code="2">stub</subfield></datafield><datafield tag="100" ind1="1" ind2=" "><subfield code="a">Vygen, Klaus</subfield><subfield code="d">1939-2011</subfield><subfield code="e">Verfasser</subfield><subfield code="0">(DE-588)115387498</subfield><subfield code="4">aut</subfield></datafield><datafield tag="245" ind1="1" ind2="0"><subfield code="a">Bauverzögerung und Leistungsänderung</subfield><subfield code="b">rechtliche und baubetriebliche Probleme und ihre Lösungen</subfield><subfield code="c">Klaus Vygen ; Eberhard Schubert ; Andreas Lang</subfield></datafield><datafield tag="250" ind1=" " ind2=" "><subfield code="a">5., neubearb. und erw. Aufl.</subfield></datafield><datafield tag="264" ind1=" " ind2="1"><subfield code="a">Köln</subfield><subfield code="b">Werner</subfield><subfield code="c">2008</subfield></datafield><datafield tag="300" ind1=" " ind2=" "><subfield code="a">XXVI, 706 S.</subfield><subfield code="b">graph. Darst.</subfield></datafield><datafield tag="336" ind1=" " ind2=" "><subfield code="b">txt</subfield><subfield code="2">rdacontent</subfield></datafield><datafield tag="337" ind1=" " ind2=" "><subfield code="b">n</subfield><subfield code="2">rdamedia</subfield></datafield><datafield tag="338" ind1=" " ind2=" "><subfield code="b">nc</subfield><subfield code="2">rdacarrier</subfield></datafield><datafield tag="650" ind1="0" ind2="7"><subfield code="a">Bauausführung</subfield><subfield code="0">(DE-588)4206990-7</subfield><subfield code="2">gnd</subfield><subfield code="9">rswk-swf</subfield></datafield><datafield tag="650" ind1="0" ind2="7"><subfield code="a">Verzug</subfield><subfield code="0">(DE-588)4188180-1</subfield><subfield code="2">gnd</subfield><subfield code="9">rswk-swf</subfield></datafield><datafield tag="650" ind1="0" ind2="7"><subfield code="a">Verzögerte Bauausführung</subfield><subfield code="0">(DE-588)4193438-6</subfield><subfield code="2">gnd</subfield><subfield code="9">rswk-swf</subfield></datafield><datafield tag="651" ind1=" " ind2="7"><subfield code="a">Deutschland</subfield><subfield code="0">(DE-588)4011882-4</subfield><subfield code="2">gnd</subfield><subfield code="9">rswk-swf</subfield></datafield><datafield tag="689" ind1="0" ind2="0"><subfield code="a">Deutschland</subfield><subfield code="0">(DE-588)4011882-4</subfield><subfield code="D">g</subfield></datafield><datafield tag="689" ind1="0" ind2="1"><subfield code="a">Verzögerte Bauausführung</subfield><subfield code="0">(DE-588)4193438-6</subfield><subfield code="D">s</subfield></datafield><datafield tag="689" ind1="0" ind2=" "><subfield code="5">DE-604</subfield></datafield><datafield tag="689" ind1="1" ind2="0"><subfield code="a">Bauausführung</subfield><subfield code="0">(DE-588)4206990-7</subfield><subfield code="D">s</subfield></datafield><datafield tag="689" ind1="1" ind2="1"><subfield code="a">Verzug</subfield><subfield code="0">(DE-588)4188180-1</subfield><subfield code="D">s</subfield></datafield><datafield tag="689" ind1="1" ind2=" "><subfield code="8">1\p</subfield><subfield code="5">DE-604</subfield></datafield><datafield tag="700" ind1="1" ind2=" "><subfield code="a">Schubert, Eberhard</subfield><subfield code="e">Verfasser</subfield><subfield code="4">aut</subfield></datafield><datafield tag="700" ind1="1" ind2=" "><subfield code="a">Lang, Andreas</subfield><subfield code="e">Verfasser</subfield><subfield code="4">aut</subfield></datafield><datafield tag="785" ind1="0" ind2="0"><subfield code="i">6. Aufl. u.d.T.</subfield><subfield code="t">Bauverzögerung und Leistungsänderung</subfield></datafield><datafield tag="856" ind1="4" ind2="2"><subfield code="m">HEBIS Datenaustausch Darmstadt</subfield><subfield code="q">application/pdf</subfield><subfield code="u">http://bvbr.bib-bvb.de:8991/F?func=service&doc_library=BVB01&local_base=BVB01&doc_number=016216675&sequence=000003&line_number=0001&func_code=DB_RECORDS&service_type=MEDIA</subfield><subfield code="3">Inhaltsverzeichnis</subfield></datafield><datafield tag="883" ind1="1" ind2=" "><subfield code="8">1\p</subfield><subfield code="a">cgwrk</subfield><subfield code="d">20201028</subfield><subfield code="q">DE-101</subfield><subfield code="u">https://d-nb.info/provenance/plan#cgwrk</subfield></datafield><datafield tag="943" ind1="1" ind2=" "><subfield code="a">oai:aleph.bib-bvb.de:BVB01-016216675</subfield></datafield></record></collection> |
| geographic | Deutschland (DE-588)4011882-4 gnd |
| geographic_facet | Deutschland |
| id | DE-604.BV023012474 |
| illustrated | Illustrated |
| index_date | 2024-07-02T19:10:01Z |
| indexdate | 2025-02-11T09:04:26Z |
| institution | BVB |
| isbn | 9783804138780 |
| language | German |
| oai_aleph_id | oai:aleph.bib-bvb.de:BVB01-016216675 |
| oclc_num | 219461709 |
| open_access_boolean | |
| owner | DE-898 DE-BY-UBR DE-91 DE-BY-TUM DE-12 DE-Aug4 DE-19 DE-BY-UBM DE-634 DE-858 DE-92 DE-188 |
| owner_facet | DE-898 DE-BY-UBR DE-91 DE-BY-TUM DE-12 DE-Aug4 DE-19 DE-BY-UBM DE-634 DE-858 DE-92 DE-188 |
| physical | XXVI, 706 S. graph. Darst. |
| publishDate | 2008 |
| publishDateSearch | 2008 |
| publishDateSort | 2008 |
| publisher | Werner |
| record_format | marc |
| spelling | Vygen, Klaus 1939-2011 Verfasser (DE-588)115387498 aut Bauverzögerung und Leistungsänderung rechtliche und baubetriebliche Probleme und ihre Lösungen Klaus Vygen ; Eberhard Schubert ; Andreas Lang 5., neubearb. und erw. Aufl. Köln Werner 2008 XXVI, 706 S. graph. Darst. txt rdacontent n rdamedia nc rdacarrier Bauausführung (DE-588)4206990-7 gnd rswk-swf Verzug (DE-588)4188180-1 gnd rswk-swf Verzögerte Bauausführung (DE-588)4193438-6 gnd rswk-swf Deutschland (DE-588)4011882-4 gnd rswk-swf Deutschland (DE-588)4011882-4 g Verzögerte Bauausführung (DE-588)4193438-6 s DE-604 Bauausführung (DE-588)4206990-7 s Verzug (DE-588)4188180-1 s 1\p DE-604 Schubert, Eberhard Verfasser aut Lang, Andreas Verfasser aut 6. Aufl. u.d.T. Bauverzögerung und Leistungsänderung HEBIS Datenaustausch Darmstadt application/pdf http://bvbr.bib-bvb.de:8991/F?func=service&doc_library=BVB01&local_base=BVB01&doc_number=016216675&sequence=000003&line_number=0001&func_code=DB_RECORDS&service_type=MEDIA Inhaltsverzeichnis 1\p cgwrk 20201028 DE-101 https://d-nb.info/provenance/plan#cgwrk |
| spellingShingle | Vygen, Klaus 1939-2011 Schubert, Eberhard Lang, Andreas Bauverzögerung und Leistungsänderung rechtliche und baubetriebliche Probleme und ihre Lösungen Bauausführung (DE-588)4206990-7 gnd Verzug (DE-588)4188180-1 gnd Verzögerte Bauausführung (DE-588)4193438-6 gnd |
| subject_GND | (DE-588)4206990-7 (DE-588)4188180-1 (DE-588)4193438-6 (DE-588)4011882-4 |
| title | Bauverzögerung und Leistungsänderung rechtliche und baubetriebliche Probleme und ihre Lösungen |
| title_auth | Bauverzögerung und Leistungsänderung rechtliche und baubetriebliche Probleme und ihre Lösungen |
| title_exact_search | Bauverzögerung und Leistungsänderung rechtliche und baubetriebliche Probleme und ihre Lösungen |
| title_exact_search_txtP | Bauverzögerung und Leistungsänderung rechtliche und baubetriebliche Probleme und ihre Lösungen |
| title_full | Bauverzögerung und Leistungsänderung rechtliche und baubetriebliche Probleme und ihre Lösungen Klaus Vygen ; Eberhard Schubert ; Andreas Lang |
| title_fullStr | Bauverzögerung und Leistungsänderung rechtliche und baubetriebliche Probleme und ihre Lösungen Klaus Vygen ; Eberhard Schubert ; Andreas Lang |
| title_full_unstemmed | Bauverzögerung und Leistungsänderung rechtliche und baubetriebliche Probleme und ihre Lösungen Klaus Vygen ; Eberhard Schubert ; Andreas Lang |
| title_new | Bauverzögerung und Leistungsänderung |
| title_short | Bauverzögerung und Leistungsänderung |
| title_sort | bauverzogerung und leistungsanderung rechtliche und baubetriebliche probleme und ihre losungen |
| title_sub | rechtliche und baubetriebliche Probleme und ihre Lösungen |
| topic | Bauausführung (DE-588)4206990-7 gnd Verzug (DE-588)4188180-1 gnd Verzögerte Bauausführung (DE-588)4193438-6 gnd |
| topic_facet | Bauausführung Verzug Verzögerte Bauausführung Deutschland |
| url | http://bvbr.bib-bvb.de:8991/F?func=service&doc_library=BVB01&local_base=BVB01&doc_number=016216675&sequence=000003&line_number=0001&func_code=DB_RECORDS&service_type=MEDIA |
| work_keys_str_mv | AT vygenklaus bauverzogerungundleistungsanderungrechtlicheundbaubetrieblicheproblemeundihrelosungen AT schuberteberhard bauverzogerungundleistungsanderungrechtlicheundbaubetrieblicheproblemeundihrelosungen AT langandreas bauverzogerungundleistungsanderungrechtlicheundbaubetrieblicheproblemeundihrelosungen |